房屋購房合同
隨著法律觀念的日漸普及,合同的類型越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編整理的房屋購房合同,歡迎閱讀與收藏。
房屋購房合同1
出賣人(甲方)____________
身份證號碼:____________
買受人(乙方)____________
身份證號碼:____________
甲、乙雙方就房屋買賣事宜在平等自愿,協(xié)商一致基礎上訂立合同如下,雙方自愿共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于____________________________室的房屋(土地使用權證記載建筑面積________平方米)以人民幣____________整(¥____________元)的價款出售給乙方,乙方一次性將房款交付甲方。
二、甲方將乙方給付的房款中的____________元(____________元)作為押金交付乙方保管,待該房屋具備過戶條件,甲方配合完成過戶手續(xù)后,乙方將押金如數(shù)奉還。
三、因本合同簽定時該房屋不具備過戶條件,甲方應保證在具備過戶條件時協(xié)助乙方辦理房屋過戶產權手續(xù),如甲方怠于履行協(xié)助義務,押金不予返還,并應當承擔因過戶不能所產生的一切損失。
四、本合同簽訂后,甲方對該房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方,并交付該房屋所有證件。甲方不得就該房屋與他人再行訂立《買賣合同》。
五、違約責任
1、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按購房合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣___萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過______個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的`_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一方可解除合同,甲方應當返還全部房款并賠償乙方的因此造成的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照解除合同時的市場評估價返還乙方購房款,并賠償乙方因房屋裝修所產生的所有費用。
5、如因該房屋被征收或拆遷所產生的補償款或新置房屋等的受益權由乙方享有,甲方不得干涉。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成由該房屋所在地法院管轄。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式三份,甲乙方各執(zhí)一份,該房屋所在____________村委存放一份。
甲方:____________乙方:________________
房屋購房合同2
出賣人(甲方):身份證號碼:
買受人(乙方):身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。在簽訂合同時,雙方享有平等知情權。
一、甲方自愿將位于xx省xx縣______________的自建房屋(建筑面積________平方米)以人民幣______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、由于系自建房屋,沒有房屋產權證書。故本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。將來如果過戶條件成熟時,甲方應該協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。所發(fā)生的一切費用由乙方負擔。
四、本合同簽訂后,甲方對xx的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方,乙方承擔房屋購買后的一切義務。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納相關費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任
1、甲方應當于20年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的'違約金給甲方。逾期超過________個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式2份,甲乙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
年月日年月日
房屋購房合同3
反訴原告:_________________李_____,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________皇__________,女,漢族,19__________年__________月_____日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴被告:_________________梅__________,女,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴被告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴被告:_________________陳__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴原告就(_______)_____民三(民)初字第_______________號一案,對反訴被告提出反訴。
反訴請求:_________________
1、判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產買賣合同》(合同編號:________________)于_______年_____月_____日解除;
2、判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣_______萬元;
3、本案訴訟費由反訴被告承擔。
事實和理由:_________________
_______年_______月_______日,陳_____(甲方即反訴原告李_____的母親、反訴原告陳______及皇______的女兒)、反訴被告(乙方)在上海智恒房產居間下簽署了《上海市房地產買賣合同》(合同編號:___________),約定乙方以人民幣_______萬元價格購買甲方名下位于上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協(xié)議約定,乙方于簽訂房地產買賣合同當日支付首期購房款人民幣__________萬元(含定金人民幣5萬元);第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付,同時約定如貸款不足部分則用現(xiàn)金補足,并在過戶當天以現(xiàn)金或轉賬方式支付。以及約定乙方貸款審核通過須在本合同約定的過戶期限內辦理完畢。此后,反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。
該買賣合同第六條規(guī)定在_______年__________月__________日之前,雙方共同向房地產交易中心辦理轉讓過戶手續(xù)。該買賣合同第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本合同付款協(xié)議約定期限付款逾期超過10日后乙方仍未付款的,甲方有權單方解除合同,并追究乙方總房價_______%的違約金;若乙方未在約定的期限內辦理該房屋過戶手續(xù),如逾期超過20日,則甲方有權單方解除合同。
陳__________為改善居住房屋條件,在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產買賣合同》(合同編號:________________)(見證據一),約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣合同付款協(xié)議約定反訴原告李_____應于_______年__________月__________日前支付人民幣_______元整,并辦理過戶手續(xù)。在_______年_______月_______日后,反訴原告李奕一直通過智恒房產催告反訴被告辦理過戶及付款手續(xù),但反訴被告一直未通過銀行貸款審核,反訴原告曾通知反訴被告_______月_______日為最后付款期限,否則反訴原告將解除買賣合同。此后,反訴原告因支付張為平________萬元房款無力承擔陳根寶醫(yī)療費,直至_______年_______月_______日,在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元,但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。_______年_______月_______日,陳__________因病醫(yī)治無效死亡(見證據二)。_______年_______月_______日及_______日,反訴原告李_____收到張為平《解除合同通知》(見證據三)。_______月_______日,反訴原告李_____約反訴被告在上海智恒房產平利店見面,將該《解除合同通知》交于反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同,但反訴被告提出愿意做房價補償又反悔。_______年_______月_______日,反訴原告李_____被解約(見證據四),承擔中介費人民幣_______萬元。此后,案外人張__________簽署房屋買賣協(xié)議書(見證據五),另行出售該房的.價格為到手價人民幣_______元。該房屋的另二位繼承人得知后,亦不同意繼續(xù)履行該買賣合同,欲繼承該房屋并繼續(xù)居住該處房屋。因此_______年_______月_______日,反訴原告委托律師發(fā)函通知(見證據六)反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產買賣合同》(合同編號:_________),掛號信回執(zhí)顯示,反訴被告于_______年_______月_______日簽收該解除函。
基于上述事實,本律師認為,反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產買賣合同》真實、合法、有效。根據該買賣合同第六條、第九條及付款協(xié)議和補充條款的約定,反訴被告最遲應于_______年_______月_______日前完成貸款審批手續(xù),若貸款不足或未成功,應以現(xiàn)金方式于該日前補足。而反訴被告自稱_______年_______月_______日才完成貸款審批手續(xù),系嚴重逾期違約,已經符合該買賣合同第九條第三款的約定行使了合同約定單方解除權,反訴原告解除合同可以同時主張房價款20%的違約金。特此,懇請貴院依法判如所請。
此致
房屋購房合同4
出賣人(甲方):
身份證號碼:
聯(lián)系方式:
買受人(乙方):
身份證號碼:
聯(lián)系方式:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)
二、價款和保證金
1.房屋以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
2.房屋價款乙方分_____期付給甲方,每期付款(人民幣)__________________元。
以上款項,由乙方直接通過轉帳或者直接存入等方式支付到甲方提供的本人銀行帳號。每次收到款項后三日內甲方應當開具收據給乙方。如甲方三日內未開具體要求收據的,則乙方憑其持有的銀行開出的轉帳憑證或者存入憑證作為付款的有效證明。
3.甲方銀行卡賬戶
戶名:
開戶行:
賬號:
4.乙方支付甲方合同保證定金_______,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對______________________________________的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
六、違約責任
1.甲方應當于xx年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2.乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的`損失賠償金。
3.如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4.本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5.如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、爭議解決的方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意交由合同簽訂地法院管轄,由敗訴方承擔律師費,交通費等相關合理費用。
八、其他
1.本合同經雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式份,雙方當事人各執(zhí)份,見證人執(zhí)份。
。ù隧撓聼o正文)
(本頁為簽章頁)
甲方(簽章):
簽約日期:
乙方(簽章):
簽約日期:
見證人(簽章):
簽約日期:
房屋購房合同5
賣方:_______________________________(以下簡稱甲方)
買方:_______________________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協(xié)商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1.房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫)
房屋座落 幢號室號套(間)數(shù)建筑結構總層數(shù)建筑面積(平方方)用途
2.該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓()、劃撥()。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,(大寫)_____佰_____拾____萬_____仟_____佰_____拾元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽章并經XX市房地產交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關手續(xù)。未盡事宜,雙方愿按國家有關規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方愿向(___________)仲裁委員會申請仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的.其它事項:_____________________________________
甲方(簽名或蓋章)_______________乙方(簽名或蓋章)_______________
監(jiān)證機關:_______________
代理人(簽名或蓋章)_____________________代理人(簽名或蓋章)______________________
簽訂日期:___________年____月____日
房屋購房合同6
賣方:(甲方),身份證號:xxxxxxxxxxxxx
買房:(乙方),身份證號:xxxxxxxxxxxxx
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位于xx,房屋占地面積約為xx平方米,院子占地面積約為xx平方米,房屋為x樓,一樓為x個門面,2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為xx平方米,一樓門面為框架結構,二、三樓住房為磚混凝結構,二、三樓房屋平面圖見本合同附件;
第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣xx萬元整(¥xx);
第三條 付款方式: 簽訂合同之日一次性付清;
第四條 特別約定:
1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的'風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條 今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力;
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條 本合同附二、三樓平面圖;
第十一條 本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份;
甲方(簽印):xxxxxxx 住 址:xxxxx 聯(lián) 系 電 話:xxxxx
乙 方(簽印):xxxxxxxxxx 聯(lián) 系 電 話:xxxxx
簽訂日期:xxx年xxx月xxx日
房屋購房合同7
甲方(賣方):
身份證號:
乙方(買方):
身份證號:
根據平等互利、協(xié)商一致的原則,甲、乙雙方訂立本協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。
一、甲方自愿將位于
售給乙方,乙方對甲方所出售房屋做了充分了
解,自愿購買該房。
二、該房成交價為人民幣 (小寫: 元整),一次性付清。
三、乙方付清購房款后,甲方正式將房屋交付乙方。
四、建筑面積: 平方米。
五、乙方購買甲方房屋,由甲方提供過戶的相關證件并無條件幫助乙方將土地使用證、房產證過戶到乙方名上,一切費用均由甲方承擔。
六、甲方應保證房屋在協(xié)議簽訂之前不拖欠任何費用,并且房屋不得有損壞,否則甲方須負責修復。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽定之日起生效。
甲方:(簽名)
乙方:(簽名)
年 月 日
房屋購房合同8
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
中介方(以下簡稱丙方):
甲、乙、丙三方經過友好協(xié)商,根據中華人民共和國合同法及相關法律、行政法規(guī)和洛陽市相關地方性法規(guī)的規(guī)定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同,并承諾共同遵守。
第一條:當事人情況
甲方:姓名________,身份證號_____________,地址_________________,聯(lián)系電話_________ 。
乙方:姓名________,身份證號_____________,地址_________________,聯(lián)系電話_________ 。
丙方:(單位名稱)________,聯(lián)系電話_______________ 。注冊地址_________________,營業(yè)執(zhí)照注冊號_________,資質證書號。
經辦人姓名_________,身份證號_________,聯(lián)系電話_________ 。
第二條:房地產狀況
房屋[所有權/共有權]人名__________________,房產證書號______________ 。房屋地址____________________,設計總層數(shù)_________層,本房屋所在層為_________層,房屋性質:____________,建筑面積為平方米,房屋裝修情況__________________。土地情況:國有土地使用權人名_________,土地使用權證號_________,其他情況:由于土地證尚未辦理,約定甲、丙應在具備辦理土地證得條件下配合乙方在_____日之內辦理完畢。
第三條:房屋成交價格
甲、乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為:人民幣_____(大寫)¥_____,該房屋產權過戶的相關費用由_____承擔,該房屋包含的(配套初裝費或使用費、維修基金等)相關配套費用由承擔。
第四條:中介服務費及支付
丙方中介服務收費項目及標準,[甲方/乙方]的承擔方式、支付方式和時限約定如下:
第五條:付款方式:銀行按揭貸款方式。
第六條:房屋付款約定:
1、定金約定:
甲、乙、丙三方簽訂合同之日,乙方向丙方交付定金人民幣_____(大寫)¥_____ 。
2、首付款約定:
甲、乙、丙三方按照約定辦理房產證過戶當日,乙方向甲方交付首付款人民幣_____。
3、余款約定:
余款人民幣_____(大寫)¥_____ 。在銀行貸款手續(xù)辦理完畢后,由銀行直接支付甲方。
第七條:交付的日期:
甲方于本合同簽訂之日將房屋權屬證明交于丙方代為保管,并承諾于_____日騰空該房屋,同時將該房屋鑰匙交于乙方,并于_____日將該房屋產權名下的所有戶籍遷出,及辦理該房屋所發(fā)生的水、電、天然氣/煤氣、暖氣、有線電視、物業(yè)管理等過戶手續(xù)及相關費用的交接事宜。
第八條:義務及違約責任
一、甲方義務
1、保證出售的房屋權屬真實,并符合國家及洛陽市房屋上市交易的政策法規(guī)及有關規(guī)定,且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。
2、協(xié)助乙方辦理該房地產的銀行按揭貸款手續(xù),提供相應證件資料。
3、協(xié)助乙方辦理該房地產的交易過戶手續(xù),提供相應證件資料。
4、按房地產買賣契約中約定的交付日期,騰空房屋,并完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。
5、在房屋交付前,負責戶口遷出,結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。
二、乙方的義務
1、按照房地產買賣契約中的房款付款約定,支付定金和房款。
2、根據本合同約定的按時支付中介費用。
3、根據本合同約定承擔辦理房產證過戶的相關費用。
三、丙方的`義務
1、根據專業(yè)知識及工作經驗,丙方將所了解的標的情況如實告知委托人,及時將委托事項辦理的進展情況向委托人通報。
2、對委托人個人資料予以保密,未經委托人同意,不得向他人泄露。
3、房屋交付時,丙方應到場協(xié)助做好房屋交付事宜。
4、處理委托事務取得的財產,應當及時轉交委托人。
四、責任:
1、除[乙方/丙方]原因外,甲方違約不能履行協(xié)議的,本協(xié)議簽約受害方有權按以下方式得到補償,并追償因甲方過錯造成的經濟損失:_____________________________
2、本協(xié)議履行期間,除[甲方/丙方]原因外,乙方違約不能履行協(xié)議的,本協(xié)議簽約受害方有權按以下方式得到補償,并追償因乙方過錯造成的經濟損失:__________________
3、本協(xié)議履行期間,除[甲方/乙方]原因外,丙方違約不能履行協(xié)議的,應承擔全部法律責任。本協(xié)議簽約受害方有權按以下方式得到補償,并追趕償因丙方過錯造成的經濟損失:
(1)丙方故意隱瞞提供房地產中介服務有關重要事實或向服務對象提供虛假情況的,應向協(xié)議受害方退還所收取的全部中介服務費,并按約定中介服務收費額的_______%補償協(xié)議受害方;
(2)丙方利用提供房地產中介服務事項的機構,為自己牟取不正當利益的,應向協(xié)議受害方退還所收取的全部中介服務費;
(3)丙方違反有關法律、法規(guī)和政府規(guī)定,違背誠實信用原則,或與他人惡意串通,損害本協(xié)議簽約他方利益的,按本條第1點約定處理;
(4)丙方未按協(xié)議約定履行應盡義務或履行義務失責的,應承擔相應的法律責任;
第九條:相關事宜
本協(xié)議履行期間,任何一方需變更協(xié)議的,應及時書面通知其他簽約方,征得其他簽約方同意后,各方在約定的時限內簽訂變更協(xié)議。否則,由此造成的經濟損失,由責任方承擔。
第十條:免責條款
如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。
第十一條:爭議處理
本協(xié)議履行中發(fā)生爭議,或出現(xiàn)新的情況,各方依法協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十二條:其他事宜
第十三條:合同的生效和終止
1、本合同經甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。各種交接清楚,本合同自動作廢。如遇合同或收據丟失,應在結件單上注明。
2、待該房屋過戶辦理完畢,由丙方通知甲乙雙方結件,5個工作日內任何一方拒不簽結件單,則丙方有權按合同約定將房款支付甲方,或將房產證交于乙方,并視為結件完畢。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
丙方(簽章):
經手人:
經手人:
經手人:
簽約日期:
房屋購房合同9
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
地址:__________________________________________________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________
地址:__________________________________________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房地產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條合同標的:乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區(qū)________________________擁有的房地產(住宅),該房地產建筑面積為______平方米。
第二條上述標的.房地產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
第三條付款時間與辦法:(一)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起______日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
。ǘ┘追綉谀玫椒慨a證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續(xù),并應在產權過戶手續(xù)辦完當日將_________等費用結清。
。ㄈ┒愘M分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商,一切交易稅費由_______方承擔。
>個人房屋購房合同7
售房方(甲方):______________身份證號碼:_____________________
購房方(乙方):______________身份證號碼:_____________________
關于乙方向甲方購房事宜,雙方經協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、房屋具體情況
1、位置:____________________________
2、房屋類型:建筑面積_______平方米,結構___樓層,房屋走向:_____________房屋形狀:_____________用途:_____________
3、該房產連同地產總計房價____拾____萬____仟____佰____拾____元整。
二、相關房產編號
《房屋所有權證》書證號:____________________________
土地證編號:____________________________
三、房屋四界
東:_________西:_________
南:_________北:_________
四、付款方式
。1)該房產總價格為人民幣______萬元整,協(xié)議簽定之后,首付______萬元訂金。
。2)甲方完全搬走之后,再付款人民幣______萬元。
。3)房產產權轉讓手續(xù)順利辦完之后,再付清剩余______萬元。
五、甲方應有手續(xù)證明,所售房屋質量過關,并非危房。
六、甲方應保證所售房產、地產與周邊四鄰及其他單位沒有所有權糾紛。稅費分擔的方法甲方承擔房產交易中所產生的全部費用。
八、甲方應給乙方協(xié)調大門的位置及免除重建大門、重新安裝水表、電表的費用。
九、乙方購買甲方該項房產,所有費用均屬于個人出資購買,其所有權完全屬于個人所有。
十、附件
。ㄒ唬斗课菟袡嘧C》
(二)《國有土地使用證》
。ㄈ┰擁椃慨a的房地產評估報告。
十一、本協(xié)議壹式兩份,甲方一份,乙方一份,
甲方:______________
乙方:______________
日期:______年____月____日______年____月____日
房屋購房合同10
購買方(甲方):_______________________
地址:_________________________________
身份證號碼:___________________________
電話/bb機/手機:_______________________
代理方(乙方):_______________________
地址:_________________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
經甲乙雙方協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
一、甲方經過對_________(地區(qū))_________(建筑面積________m2,其中附屬面積________m2)的詳細考察,確定購買該房屋,并全權委托乙方代理購房事宜。
二、乙方代理甲方購買該房屋的單價為_________元/ m2,實付房款(小寫)_________元,(大寫)_________________元(含傭金,不含交易稅費及按揭費用)。
三、簽訂本合同時,甲方即付認購金_______元,并于______年_____月_____日前來辦理按揭申請手續(xù)和交清首期房款_______元。否則按甲方棄權處理,并不得要回認購金。
四、甲方要求乙方擔保并代理向銀行申請________(新房/二手樓宇)按揭服務,要求貸款金額為________元,還款期限為_____年(以銀行實際批核為準)。
五、甲方須如實填寫按揭申請材料交由乙方遞交按揭銀行,若銀行同意按甲方申請的按揭事項,甲方必須及時到銀行辦理按揭手續(xù),并簽訂(房地產買賣契約),同時繳納過戶時政府規(guī)定應由買方交納的稅費以及按揭貸款之評估費、保險費、抵押登記費、律師費、公證費。
六、若甲方不供房款超過_________個月,乙方有權協(xié)助按揭銀行處分該房屋。
七、若發(fā)生下列情形之一時,乙方須將認購金扣除評估費和總房款的0.5%的`手續(xù)費后二個工作日內退還甲方。
1.按揭銀行不同意為該房屋的交易提供按揭服務;
2.按揭銀行同意提供貸款的額度或年限,低于甲方要求的貸款額度或年限而導致該房屋實際不能成交。
八、爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第__種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽名或蓋章即時生效,均具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________
代理人:______________ 經 辦 人:____________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:____________簽訂地點:____________
房屋購房合同11
出賣人(以下簡稱甲方):,身份證件號:,住址:,聯(lián)系電話:。
買受人(以下簡稱乙方):,身份證件號:,住址:,聯(lián)系電話:。
中介人(以下簡稱丙方):,住址:,聯(lián)系電話:。
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議:
一、經丙方介紹,甲方自愿將本合同第二條所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解,愿意購買該房屋。
二、甲方出售房屋的基本情況:
1、房屋坐落在,建筑面積平方米。
2、附屬設施、裝潢情況。
3、該房屋的性質為:,原出賣人為,購買該房屋的購房款元,甲方已經向原產權人全部交齊,并取得了該房屋產權證書(產權證書中注明:)。
4、該房屋是甲方個人合法財產,甲方自愿轉讓給乙方。
三、房屋的價款及支付方式
1、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款為人民幣元(大寫),附屬設施、裝潢價款元(大寫),總計元(大寫)。
2、付款方式、期限:本合同簽訂之日起日內,乙方將上述房款一次性(或分期,寫清具體支付時間)支付給甲方(或丙方),購房定金在付款時沖抵房款,如房款交付給丙方,丙方應在將房款轉交給甲方。
四、房屋的交付
1、本合同簽訂之日起日內,甲方將房屋交付給乙方使用,上述房屋交付給乙方之前發(fā)生的該房屋的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關費用,由甲方繳納。
2、甲方在交付房屋的同時,應將該房屋的權利證書及相關資料交與乙方,包括但不限于:房產證、原始購房合同、交付購房款、物業(yè)費等費用的憑據及其他與該房屋有關的資料。
五、三方權利義務
1、甲方應保證出賣的房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。自本合同簽定之日起,該房屋若發(fā)生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務,均由甲方負責,并承擔相應的法律責任,由此給乙方造成損失的,由甲方賠償。
2、在該房屋可以辦理產權過戶時,甲方應積極配合乙方辦理產權過戶,并將產權證辦理在乙方名下。在該房屋可以辦理產權證過戶手續(xù)后90日內,由于甲方的原因,致使乙方不能取得署名為乙方的該房屋產權證時,乙方有權要求甲方繼續(xù)辦理,通過訴訟或其他渠道要求甲方辦理,并且,乙方有權解除本合同,乙方解除本合同時,甲方應雙倍返還乙方已經支付的購房款,并賠償乙方因此而遭受的全部損失(包括但不限于乙方在同地段購買相同面積房屋按最新的市場價與本合同約定購房價格的差額)。
3、乙方未取得署名是乙方的產權證前,如該房屋出現(xiàn)拆遷、重建等情況,購房款、房屋拆遷補償、房屋置換等權益全部歸乙方所有,并且甲方有義務積極協(xié)助乙方辦理相關事宜。
4、本合同簽訂后,乙方有權將該房屋再另行出售或轉讓給第三人,所獲收益與甲方無關,甲方仍然有義務協(xié)助第三人辦理該房屋的有關事宜。
5、乙方在購買房屋后,沒有正當理由不得要求退房。否則應賠償甲方因此而遭受的全部損失。
6、丙方僅提供相關房屋買賣信息及良好的中介服務,促成本合同的簽訂,本合同在履行過程中甲乙雙方發(fā)生的糾紛與丙方無關,因此不承擔任何責任。
7、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的___%支付給丙方中介服務費,各為_____元,于本合同簽訂之日向丙方支付。
六、違約責任:
1、本合同簽訂后,甲乙雙方必須全面,正確履行。任何一方違約或反悔、或不積極辦理相關手續(xù)、或因產權不合法、均視為違約。甲方違約時,除返還乙方已付購房款外,還應賠償乙方因此而遭受的全部損失(包括但不限于乙方在同地段購買相同面積房屋按最新的市場價與本合同約定購房價格的差額)。乙方購買該房屋后,不得再要求退房,否則應賠償甲方因此而遭受的全部損失。
本合同簽訂后,甲、乙雙方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的.中介服務費,丙方有權在定金中優(yōu)先收取。
2、因該房屋權屬存在爭議,致使乙方不能正常居住和使用該房屋時,乙方有權立即解除合同,甲方應向乙方返還已支付的購房款并賠償乙方因此所受全部損失。
3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日,由違約方給付對方該房屋總房款萬分之______的違約金。逾期_____日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本合同,違約方應承擔違約責任并對由此造成的損失承擔賠償責任。甲、乙雙方或一方未按期給付丙方中介服務費的,每逾期一日,違約方應按中介服務費的___%給付丙方違約金。
七、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可以向房屋所在地人民法院起訴。
八、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
九、本合同自三方簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋購房合同12
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協(xié)議:
1.乙方購買甲方合法擁有的座落在___鎮(zhèn)___小區(qū)___號樓___單元___室,建筑面積為___平方米的房產一套。
2.雙方議定上述房產出售價格為人民幣(大寫)___萬元整(小寫¥___元整)。
3.甲方于20_年2月27日收到乙方定金人民幣(大寫)___萬元整(小寫¥___元整)。(另附收據)
4.甲方負責為乙方辦理房屋過戶手續(xù),(契稅完稅憑證、房產過戶證明、房屋所有權證書等),辦理手續(xù)時間不得超過半年,否則按甲方違約處理。
5.甲方將過戶手續(xù)辦理完成后,交于乙方認定手續(xù)齊全后,乙方一次性將房屋余款(大寫) ___萬元整(小寫¥___元整)交付甲方(另附收據),甲方將房屋按時交付乙方。
6.本合同簽訂后,雙方不得違約,如有一方違約,則付給對方違約金人民幣___萬元整(小寫¥___元整)。
7.甲方保證出售房產符合國家房產的'規(guī)定,并保證產權清晰,
無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
8.本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
9.本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
10.本合同共2頁,一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲 方:_____________________
乙 方:_____________________
身份證號:__________________
身份證號:__________________
身份證號:__________________
身份證號:__________________
簽約日期:_____年___月___日
簽約日期:_____年___月___日
房屋購房合同13
一、何時購房人能解除房屋買賣合同
依據高法的司法解釋規(guī)定,在開發(fā)商存在如下行為時,購房人依法可以解除合同并可以要求賠償損失:
(1)商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人
(2)商品房買賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人
(3)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明
(4)故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實
(5)故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實
(6)房屋主體結構不合格或存在嚴重質量問題的
(7)面積誤差比絕對值超過3%的
(8)由于開發(fā)商的原因,逾期辦理產權證超過一年的`。購房人亦可請求解除合同。盡管目前尚無司法解釋對上述解約權行使的合理期限作出規(guī)定,但是按照《合同法》第九十五條的規(guī)定,上述解約權均存在除斥期間,該除斥期間更多的取決于法院的自由裁量。
(9)對于房地產商違約,購房人的索賠權同樣首先要由購房人提出,如果房地產商對購房人的索賠存有疑義、不肯賠償,購房人需要通過法律途徑解決的則存在訴訟時效問題,《民法通則》第一百三十五條規(guī)定:“向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年,法律另有規(guī)定的除外!
二、解除商品房買賣合同房價損失如何計算
我國《合同法》和最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用若干問題的解釋》第8條第9條規(guī)定,因出賣人的過錯導致商品房買賣合同被解除的,買受人可以請求返還已付購房款及利息,賠償損失,并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
因此,從立法上看,我國已經確認了商品房買賣合同的解除與損害賠償請求權能并行而非相悖的制度。但,具體到司法實踐中,大部分法院都只支持部分損失,很少有全部損失都支持的。
確定房屋的差價損失,一般在法院都是首先主持調解,調解不成申請鑒定按照鑒定價格判決。
購房人如對房地產商交房存有疑義的,一定要書面提出,并注意保全證據,如果和房地產商不能通過協(xié)商解決又想通過法律程序解決的,要注意千萬別錯過法院可以接受的訴訟時間。這樣才可以拿到我們應該有的賠償,在必要時,還可以聘請專業(yè)律師協(xié)助維權。
房屋購房合同14
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在廣南縣八寶米交易市場_____ 號擁有的房產(住宅),占地面積為50平方米,建筑面積為190平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格為:總價:人民幣_60萬_元整(大寫:陸拾萬圓整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 _10萬__元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以兩次付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣10萬(拾萬圓整)給甲方,剩余房款人民幣50萬元(五拾萬圓整)用住房公積金貸款付給甲方。
第四條 稅費分擔: 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商,交易稅費由乙方承擔承擔。
甲方承諾:
1 向乙方提供符合要求的房屋資料以備查核。
2 保證對出售的房屋擁有獨立產權,與任何人無異議。
3 保證該出售房屋未予出租。
4 自簽訂本協(xié)議起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人(若違反則至少支付給乙方所交定金的2倍)。
5 按照前述業(yè)務的需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續(xù)。
6 在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的.機構持有。
乙方承諾:
1 保證按要求付清房費,以貸款清還。
2 按照前述業(yè)務需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續(xù)。
4 在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。
違約責任
1 甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。
2 乙方違約,沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。
協(xié)議的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
協(xié)議壹式兩份,雙方各執(zhí)壹份。
甲方:
乙方:
年 月 日
房屋購房合同15
甲方(出租人):
身份證號碼:
乙方(承租人):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達成如下協(xié)議:
一、甲方將位于 的房屋出租給乙方居住使用,租賃期限自 年 月 日至 年 月 日,計 個月。
二、本房屋月租金為人民幣 元,按月/季度/年結算。每月月初/每季季初/每年年初 日內,乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租賃期間,水費、電費、取暖費、燃氣費、電話費、物業(yè)費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時,乙方須交清欠費。
四、乙方同意預交 元作為保證金,合同終止時,當作房租沖抵。
五、房屋租賃期為 ,從 年 月 日至 年 月 日。在此期間,任何一方要求終止合同,須提前三個月通知對方,并償付對方總租金的違約金;如果甲方轉讓該房屋,乙方有優(yōu)先購買權。
六、因租用該房屋所發(fā)生的.除土地費、大修費以外的其它費用(),由乙方承擔。
七、在承租期間,未經甲方同意,乙方無權轉租或轉借該房屋;不得改變房屋結構及其用途,由于乙方人為原因造成該房屋及其配套設施損壞的,由乙方承擔賠償責任。
八、甲方保證該房屋無產權糾紛;乙方因經營需要,要求甲方提供房屋產權證明或其它有關證明材料的,甲方應予以協(xié)助。
九、就本合同發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均有權向 人民法院提起訴訟,請求司法解決。
十、本合同連一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份,自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
電話:
電話:
年 月 日
年 月 日
【房屋購房合同】相關文章:
房屋購房合同02-25
個人房屋購房合同02-22
自愿購房屋合同11-16
個人房屋購房合同03-03
房屋轉讓購房合同01-10
農村房屋購房合同07-24
房屋按揭購房合同12-12
房屋轉讓買賣購房合同06-18
房屋購房合同范本11-28