建筑工程施工合同(集合15篇)
隨著法律觀念的日漸普及,越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道正規(guī)的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):__________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):__________________
按照《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律的原則,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同。
第一條:工程概況
1、工程名稱:________________
工程地點(diǎn):___________________
2、承包范圍:酒店內(nèi)第層所有內(nèi)裝飾裝修,包括:出入通道梯道、大廳、休閑區(qū)域、自助餐廳、包房、客房、廚房、衛(wèi)生間、吧臺(tái)及其涉及到的天花、立面、地面的裝飾裝修工程及水、電的安裝施工工程等;除消防、中央空調(diào)、水療系統(tǒng)之外的設(shè)施設(shè)備用品的安裝;
3、負(fù)責(zé)消防、中央空調(diào)、水療設(shè)備等其它項(xiàng)目的配合工作。
4、承包方式:在乙方確保質(zhì)量達(dá)到優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、材料實(shí)行定額管理和現(xiàn)場(chǎng)管理及施工隊(duì)伍構(gòu)成(現(xiàn)場(chǎng)有專門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)理及泥木水電油漆大工種的主管,除了必要的小工、雜工之外保證不拉街頭游擊隊(duì)伍參入本工程)、約定工期目標(biāo)的前提下,實(shí)行單位面積工價(jià)包干制。雙方商定每平方米(現(xiàn)狀的使用面積)工價(jià)為人民幣。
5、工期:
。1)開(kāi)工日期:_______年_____月______日
。2)竣工日期:_______年_____月______日;
。3)總?cè)諝v工期天數(shù):________天。
6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)規(guī)定質(zhì)量達(dá)到優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
第二條:甲方代表
甲方代表姓名:_____________
第三條:甲方工作
甲方按該裝飾工程合同約定的內(nèi)容,一次或分階段完成以下工作:
1、合同開(kāi)工日期時(shí),提供施工所需的場(chǎng)地,并清除場(chǎng)內(nèi)一切影響乙方施工的障礙,向乙方提供施工所需水、電等管道線路,
2、負(fù)責(zé)本工程涉及的市政配套部門(mén)及當(dāng)?shù)馗饔嘘P(guān)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作;
3、在進(jìn)行單項(xiàng)目工程招標(biāo)(石材加工、消防、中央空調(diào)、鍋爐、水療設(shè)備等)施工中,甲方應(yīng)協(xié)調(diào)施工交叉作業(yè)及施工單位之間的關(guān)系,保證順利施工;
4、合同開(kāi)工日期前,組織雙方進(jìn)行圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。
第四條:乙方項(xiàng)目經(jīng)理及駐工地代表
1、乙方項(xiàng)目經(jīng)理:______________
2、乙方任命的項(xiàng)目經(jīng)理及工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
。1)對(duì)工程質(zhì)量、工期、材料管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、乙方員工管理?yè)?dān)負(fù)具體責(zé)任;
。2)負(fù)責(zé)與甲方的業(yè)務(wù)聯(lián)系、溝通
。3)負(fù)責(zé)應(yīng)由其負(fù)責(zé)的其它事宜。
第五條:乙方工作
乙方按約定的時(shí)間和要求做好以下工作:
1、施工期間負(fù)責(zé)質(zhì)量、材料、工期等各項(xiàng)工作,負(fù)責(zé)消防、中央空調(diào)、鍋爐、水療設(shè)備、石材加工等外包項(xiàng)目的配合工作;
2、向甲方代表提供月度工程進(jìn)度計(jì)劃及工程事故報(bào)告;
3、負(fù)責(zé)乙方施工場(chǎng)地的人身和財(cái)產(chǎn)安全。確保施工安全,教育員工規(guī)范操作,嚴(yán)防人身事故的發(fā)生;每天必須安排專人負(fù)責(zé)清場(chǎng),嚴(yán)防火災(zāi)事故的發(fā)生;乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害,由其承擔(dān)全部責(zé)任,不得牽連到甲方。
4、遵守有關(guān)部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音、環(huán)境衛(wèi)生、安全管理等管理規(guī)定,承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款;承擔(dān)自己?jiǎn)T工的安全、治安、計(jì)生、外來(lái)人口管理等項(xiàng)管理責(zé)任和費(fèi)用。
5、按約定保護(hù)好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線、設(shè)備;已竣工工程未交付甲方驗(yàn)收之前,負(fù)責(zé)成品保護(hù)。保護(hù)期間發(fā)生損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。第三方原因造成損壞,通過(guò)甲方協(xié)調(diào),由責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù);或乙方修復(fù)由甲方承擔(dān)追加合同價(jià)款。由于乙方不履行上述義務(wù),造成工期延誤和經(jīng)濟(jì)損失,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第六條:工程質(zhì)量保證
1、乙方承諾工程質(zhì)量保證達(dá)到符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)規(guī)定質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
2、關(guān)鍵工序或項(xiàng)目甲方簽字繼續(xù)制度:
。1)水暖安裝方面:各個(gè)管件的空間位置包括出墻尺寸;水管試壓;
。2)電路安裝方面:強(qiáng)弱電的整卷電線電纜使用前的乙方自檢自測(cè)工作;
。3)涉及到防水工程方面:墻面的涂刷防水涂料和地面的48小時(shí)的浸水試驗(yàn);
。4)天花封板之前;
。5)上乳膠漆和貼墻紙之前。
上述的甲方簽字制度只是雙方商議的一項(xiàng)必要的工作流程,而不能作為乙方影響工程質(zhì)量、工期、材料等的任何理由或借口。
第七條:檢查和返工
乙方應(yīng)認(rèn)真規(guī)范按照設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)的施工圖和效果圖的標(biāo)準(zhǔn)要求施工,隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改;承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡娜斯ず筒牧蠐p失費(fèi)用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價(jià)款,由甲方承擔(dān)。
以上檢查檢驗(yàn)合格后,又發(fā)現(xiàn)由于乙方原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,仍由乙方承擔(dān)返工的全部費(fèi)用,并賠償甲方的有關(guān)損失。
第八條:質(zhì)量等級(jí)
1、工程質(zhì)量要求達(dá)到簽約時(shí)乙方承諾的保證達(dá)到符合相關(guān)國(guó)家行業(yè)規(guī)定質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程質(zhì)量不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求,質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
3、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,按照職能分工由建設(shè)行政主管部門(mén)進(jìn)行裁決。因此造成的經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延,由敗訴方承擔(dān)。
第九條:隱蔽工程和中間驗(yàn)收
1、工程具備隱蔽條件或達(dá)到中間驗(yàn)收條件,乙方自檢合格后,于驗(yàn)收前24小時(shí)通知甲方代表。經(jīng)驗(yàn)收合格,甲方代表簽字后即可進(jìn)行隱蔽和施工。若甲方接通知后24小時(shí)內(nèi)未到場(chǎng)驗(yàn)收,則視為驗(yàn)收合格,甲方必須補(bǔ)簽驗(yàn)收手續(xù)。
2、無(wú)論甲方代表是否參加驗(yàn)收,當(dāng)其提出對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí),乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露,并在檢驗(yàn)后重新隱蔽或修復(fù)后隱蔽。檢驗(yàn)合格,甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格,乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用,工期也予順延。
第十條:工程款支付
1、合同簽訂之日起生效,乙方應(yīng)于次日正式全面開(kāi)工,甲方按以下程序履行工程包工款支付義務(wù):
。1)乙方正常、全面開(kāi)工后,甲方每10天按乙方工程施工進(jìn)度的70%支付本工程的包工款。
。2)乙方正常、全面順利完工并驗(yàn)收合格后,甲方按每10天未結(jié)算的30%包工款應(yīng)一次性給乙方結(jié)算其中20%的包工款。
(3)剩余10%的包工款作為本工程的質(zhì)量保修金,交付正常使用滿六個(gè)月后一次性付給乙方質(zhì)保金其中的5%,滿一年后給乙方一次性付清全部剩余的5%質(zhì)保金。
第十一條:材料合理使用與定額管理
1、雙方事前約定:為了防止浪費(fèi),合理地利用材料,本著“定額管理、超標(biāo)自負(fù)”的原則,來(lái)進(jìn)行本項(xiàng)工程的材料管理。
2、按照雙方事前約定,納入定額管理的主要材料目錄有:木工:板材(木芯板、各種膠合板、石膏板、飾面板),龍骨,木方;水電:各類電纜電線,電器(開(kāi)關(guān)插座的底盒、面板、空氣開(kāi)關(guān)、接觸器、門(mén)鈴、燈具、電話機(jī)、換氣扇等),水管,三通、直接、彎頭、閥門(mén)、水龍頭;油漆:油漆、墻紙、漿粉膠水、泥水:墻磚、地磚、馬賽克、潔具、安裝:五金件等以及所有需要定額管理的`材料。
3、為了共同搞好工程及材料管理,根據(jù)材料的分類,雙方都分別指定專人予以交接驗(yàn)收,(根據(jù)材料的分類,分別準(zhǔn)備幾個(gè)記錄本,每次交接都必須有甲乙雙方的責(zé)任人簽字;定期予以統(tǒng)計(jì)并反饋相關(guān)信息;該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)雙方均具有同等效力。)
4、乙方造成的材料定額以外的材料損失及材料浪費(fèi),必須由其承擔(dān)全部責(zé)任。其將作為合同附件,具有同等的效力。
第十二條:竣工驗(yàn)收
工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供竣工資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工圖。甲方在收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后,應(yīng)在三天內(nèi)聯(lián)系組織建設(shè)所在地行業(yè)主管部門(mén)主持進(jìn)行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收3天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn)。乙方按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的全部費(fèi)用。
第十三條:保修
1、保修責(zé)任范圍:除甲方使用過(guò)程人為損失、原設(shè)計(jì)錯(cuò)誤隱患、自然災(zāi)害及人力不可抗力因素?fù)p壞外,凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗(yàn)收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位、部件、整體或單體、整體或單件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開(kāi)裂等,均屬乙方保修責(zé)任范圍。
2、保修期限:以單位工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修期限為兩年。
第十四條:爭(zhēng)議
1、甲、乙雙方在履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議,可以和解或者要求有關(guān)主管部門(mén)調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的,可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。
2、發(fā)生爭(zhēng)議后,除出現(xiàn)以下情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護(hù)好已完工程:合同確已無(wú)法履行;雙方協(xié)議停止施工;調(diào)解要求停止施工,且為雙方所接受;仲裁委員會(huì)或法院要求停止施工。
第十五條:違約
1、甲方不能及時(shí)給出必要確認(rèn)、批準(zhǔn),不按合同約定支付工程款,不能保證乙方施工用材料供應(yīng)或履行自己的其他義務(wù)而發(fā)生的使合同無(wú)法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,相應(yīng)順延工期,并支付合同價(jià)款10 %的違約金給乙方,同時(shí)應(yīng)賠償因其違約給乙方造成的全部損失。
2、乙方不能嚴(yán)格履行合同(包括合同附件)條款,不能按合同工期竣工,不能達(dá)到雙方認(rèn)可的裝飾工程質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),不能執(zhí)行材料定額管理或發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,支付合同價(jià)款10 %的違約金給甲方,同時(shí)應(yīng)賠償因其違約給甲方造成的全部損失。
3、除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無(wú)法履行,違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)以書(shū)面形式通知違約方,違約方必須在收到通知之日起3天內(nèi)做出答復(fù),超過(guò)3天不予答復(fù)視為同意中止或解除合同,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十六條:安全施工
乙方應(yīng)按國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)和建設(shè)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)和防火措施,并承擔(dān)由于自身原因造成的財(cái)產(chǎn)損失和傷亡事故的責(zé)任與費(fèi)用。非甲、乙雙方責(zé)任造成的財(cái)產(chǎn)損失由甲方承擔(dān),非甲、乙雙方責(zé)任造成的乙方人員的傷亡及安全事故的責(zé)任與費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第十七條:合同的生效與終止
本合同包括附件自甲、乙雙方代表簽字并蓋章后即生效,在竣工結(jié)算、甲方支付完畢工程款,乙方將工程交付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其他條款即告終止。保修期滿后,有關(guān)保修條款終止。本合同附件2份,本合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
甲方(公章):________________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同2
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見(jiàn)如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實(shí)不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項(xiàng)目列入結(jié)算范圍,該項(xiàng)訴求與事實(shí)不符,故意擴(kuò)大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項(xiàng)目納入結(jié)算書(shū),違背事實(shí)。
被答辯人訴稱其承包的實(shí)際工程量與事實(shí)不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計(jì)、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實(shí)不符。事實(shí)是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關(guān)結(jié)算資料,但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實(shí),與實(shí)際工程量差距太大,工程量重復(fù)計(jì)算嚴(yán)重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書(shū),結(jié)算數(shù)額為120.62358萬(wàn)元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結(jié)算書(shū)結(jié)算總額為550.7064萬(wàn)元,差距為430.08282萬(wàn)元。同時(shí),答辯人對(duì)工程總造價(jià)也進(jìn)行了核算,核算總造價(jià)為59.966665萬(wàn)元?梢(jiàn),被答辯人提供的結(jié)算書(shū)嚴(yán)重脫離事實(shí),核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應(yīng)當(dāng)支付給被答辯人的工程價(jià)款與事實(shí)不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價(jià)款346.7064萬(wàn)元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過(guò)結(jié)算總價(jià)款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計(jì)價(jià)方式隨意性大,與事實(shí)不符。
(一)被答辯人的該項(xiàng)訴求的計(jì)價(jià)依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結(jié)算書(shū)。而該份結(jié)算書(shū)與20xx年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書(shū)以及答辯人自行核算的結(jié)算書(shū)無(wú)論從實(shí)際項(xiàng)目工程量的核算還是工程總價(jià)款的核算都存在巨大差異,虛構(gòu)成分很大,與事實(shí)不符。即被答辯人的該項(xiàng)訴求的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)就是不符合事實(shí)的,因此其要求的總價(jià)款當(dāng)然也是沒(méi)有事實(shí)基礎(chǔ)的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定:_________________被答辯人應(yīng)當(dāng)支付答辯人80萬(wàn)元,其中50萬(wàn)元即付,30萬(wàn)元暫定用在天天漁港新址樓盤(pán)土建當(dāng)中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進(jìn)行工程造價(jià)的計(jì)算,多退少補(bǔ)。該30萬(wàn)元最終應(yīng)從工程總造價(jià)中核減。但是被答辯人并未在工程總造價(jià)中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬(wàn)元,與事實(shí)不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬(wàn)元。
四、被答辯人訴稱答辯人無(wú)故拖延支付工程款與事實(shí)不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書(shū)矛盾叢生,與事實(shí)嚴(yán)重不符,同申請(qǐng)人核算的工程總造價(jià)差距更大,雙方對(duì)工程量以及工程總造價(jià)無(wú)法達(dá)成一致。鑒于對(duì)被答辯人提供的`結(jié)算書(shū)真實(shí)性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報(bào)工程量以及工程價(jià)款的嚴(yán)重失實(shí),是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價(jià)總額無(wú)法達(dá)成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無(wú)故拖延支付工程款與事實(shí)不符。進(jìn)而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認(rèn)為應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,對(duì)工程范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程價(jià)款進(jìn)行重新核定,在重新核定的基礎(chǔ)上,明確雙方債權(quán)債務(wù),維護(hù)雙方當(dāng)事人合法權(quán)益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對(duì)承包范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程造價(jià)、答辯人已支付金額進(jìn)行重新核定,以達(dá)到還原事實(shí)真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上,雙方就承包范圍、工程量、工程價(jià)款達(dá)成合意,進(jìn)而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補(bǔ),最終解決雙方爭(zhēng)議。
此致
太原市小店區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同3
發(fā)包人:_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人:_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱:_______________
2、工程地點(diǎn):_______________
3、承包范圍:_______________
4、承包方式:_______________
5、合同價(jià)款:合同總價(jià)每公里___萬(wàn)。單位造價(jià)每平方米___元(竣工后以實(shí)際丈量面積為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為_(kāi)__厘米厚水泥混凝土路面,寬___米。
2、天然級(jí)配砂礫石墊層,厚度___厘米天然級(jí)配砂礫石,寬度________米。
3、___厘米厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,對(duì)高低不平路段,采用推土機(jī)或裝載機(jī)整平,并清除地表雜草,然后用壓路機(jī)壓實(shí)。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實(shí),否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表:
姓名:_______________
職務(wù);_______________
職權(quán):對(duì)施工階段質(zhì)量、進(jìn)度以及現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗(yàn)收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作:負(fù)責(zé)場(chǎng)地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:_______________
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代表承包人就此工程項(xiàng)目全權(quán)對(duì)發(fā)包人負(fù)責(zé)。
4、承包人主要工作:
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實(shí)施安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用;做好現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場(chǎng)施工記錄,配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查:
五、工程價(jià)款的.支付
本合同簽訂之日付___%,工程竣工驗(yàn)收完后分階段視情況支付下?铐(xiàng)。工程質(zhì)量保證金為總造價(jià)的___%,質(zhì)保期________年,質(zhì)保期自竣工驗(yàn)收之日計(jì)算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對(duì)承包人任何違反現(xiàn)場(chǎng)管理制度的行為均有權(quán)予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟(jì)賠償。
七、竣工驗(yàn)收
承包人在工程具備竣工驗(yàn)收條件錢(qián)________小時(shí)通知發(fā)包單位組織竣驗(yàn)收。發(fā)包人在收到通知后及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后________天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見(jiàn)。承包人按要求整改,并承擔(dān)自身原因造成的整改費(fèi)用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項(xiàng)目工程有關(guān)款項(xiàng)全部計(jì)算完畢后自行失效。
發(fā)包人:_______________(簽章)承包人:_______________(簽章)
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同4
(樁基礎(chǔ)工程)
甲方:XXXXX有限公司
乙方:XXXX有限公司
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),在遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上,雙方就以下施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
一、 工程項(xiàng)目名稱:鼎XX
二、 工 程 地 點(diǎn):大慶市XXX。
三、 工 程 內(nèi) 容:地下樁基礎(chǔ)工程,1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工。混凝土工程總量約為:2千多立方米。最終以實(shí)際發(fā)生的,并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表審核后的混凝土工程量為準(zhǔn),此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。
四、 工程價(jià)款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款,單方造價(jià):鋼筋混凝土每立方米為1000元,工程價(jià)款按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
。1) 該工程造價(jià)中已包含勞保統(tǒng)籌費(fèi)用及安全生產(chǎn)措施費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用。
(2) 此工程價(jià)款中已包含水電費(fèi)用及相關(guān)的原材料、半成 品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)等費(fèi)用。
。3) 最終以實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行結(jié)算,工程量計(jì)算以設(shè)計(jì)圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)確認(rèn),最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認(rèn)的為準(zhǔn)。
(4)乙方負(fù)責(zé)向甲方支付2%稅金,其余部分由甲方負(fù)責(zé)。
2、 承包方式
。1) 乙方以包工包料形式承包,乙方負(fù)責(zé)按甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)后的施工方案進(jìn)行施工,并且提供人工、材料,進(jìn)行機(jī)械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
。2) 乙方自行負(fù)責(zé)工程所用水、電費(fèi)用。
。3) 甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場(chǎng)地,乙方負(fù)責(zé)施工、自行解決民工的臨時(shí)用宿舍等臨時(shí)建筑,甲方只負(fù)責(zé)按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管,乙方嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)及《樁基規(guī)范》進(jìn)行施工,如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后,乙方人員、材料設(shè)備全部進(jìn)場(chǎng)后,甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款;以后按形象進(jìn)度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及甲乙雙方對(duì)樁基礎(chǔ)分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格,乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進(jìn)行最終結(jié)算。
2、甲方扣除工程款的.5%作為質(zhì)保金,待工程竣工驗(yàn)收合格,正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后,乙方人工、材料、機(jī)械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過(guò)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)要求日期就位、開(kāi)工及竣工。乙方施工實(shí)行連續(xù)作業(yè)。施工工期為:自開(kāi)鉆之日起10天(有效工作日)如施工現(xiàn)場(chǎng)不具備施工條件,工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設(shè)計(jì)圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部負(fù)責(zé)。
2、工程完工后20天內(nèi),且在甲方撥付最后一筆工程款之前,乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實(shí)的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責(zé)任及義務(wù)
甲方責(zé)任及義務(wù):
甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場(chǎng)和通道等,為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。
乙方責(zé)任及義務(wù):
1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊(duì)配合進(jìn)行樁
基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土,由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊(duì),四方承擔(dān)費(fèi)用。
2、乙方提前做好施工機(jī)械、材料及人工等的準(zhǔn)備工作,按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的日期進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)、開(kāi)工日期開(kāi)工。
3、工程開(kāi)工前五日內(nèi),向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批,乙方必須按批準(zhǔn)后的方案施工,隨時(shí)接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過(guò)程中如果發(fā)生由于土質(zhì)(如粉質(zhì)淤泥層等)情況,導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行,乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期,由此而產(chǎn)生的一切費(fèi)用全部由乙方承擔(dān),由而引起的工期順延。
5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進(jìn)行施工;樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強(qiáng)度等級(jí)、單樁承載力必須滿足設(shè)計(jì)要求;試樁時(shí),乙方應(yīng)達(dá)到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力(實(shí)際使用價(jià)值)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,乙方按照本工程造價(jià)的30%承擔(dān)違約責(zé)任。
6、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工方案進(jìn)行施工,隨時(shí)接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件,乙方自檢合格后及時(shí)通知甲方及監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過(guò)程中,若遇到地下障礙物、空洞、人防等,應(yīng)及時(shí)通知甲方、現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員及監(jiān)理單位進(jìn)行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合,服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書(shū)面通知日起三日內(nèi),人工、材料及設(shè)備全部進(jìn)場(chǎng)。
11、試驗(yàn)樁必須加早強(qiáng)劑,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
12、乙方負(fù)責(zé)原材料及試塊的試驗(yàn)送檢工作,并承擔(dān)試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用。
13、負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的整理,竣工驗(yàn)收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計(jì)劃,做好安全技術(shù)交底工作,保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全。如施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故,乙方承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
甲方責(zé)任及義務(wù)
1、做好施工現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方和施工隊(duì)提供工程標(biāo)高控制點(diǎn)及主軸線,并以書(shū)面形式交給乙方,乙方負(fù)責(zé)放線定位,甲方及監(jiān)理驗(yàn)線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi),由此引起的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門(mén)的相關(guān)手續(xù)。
九、其他事項(xiàng)
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜,須雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方(公章): 乙 方(公章):
法人代表簽字: 法定代表簽字:
地 址: 地 址:
聯(lián) 系 電 話: 聯(lián) 系 電 話:
日 期: 日 期:
建筑工程施工合同5
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房,注冊(cè)號(hào):_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊(cè)號(hào):_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算,從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的`名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書(shū)》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書(shū)》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同6
發(fā)包人(全稱):________
承包人(全稱):________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī),遵循公平競(jìng)爭(zhēng)、自愿和誠(chéng)信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本補(bǔ)充合同,其他合同或協(xié)議書(shū)條款與本補(bǔ)充合同有沖突時(shí),以本補(bǔ)充合同為準(zhǔn)。
一、工程名稱、地點(diǎn):
一#廠房、二#廠房;紹興袍江工業(yè)區(qū)
二、工作內(nèi)容:
施工圖內(nèi)土建及水電安裝
三、承包方式:
包工包料。所有分部分項(xiàng)工程不得分包及轉(zhuǎn)包
四、工程約定:
1、合同工期為歷天。具體開(kāi)工日期以開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn);
2、連續(xù)三天以上停水、停電,工期相應(yīng)順延;
3、本工程采用預(yù)應(yīng)力管樁,由管樁造成對(duì)周圍建筑物的影響所產(chǎn)生的糾紛和經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)與乙方無(wú)關(guān)。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。
如達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn),一切損失由承包人承擔(dān)。
六、安全生產(chǎn)及文明施工:
承包人應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例和操作規(guī)程,精心組織工,確保安全生產(chǎn),遵守紹興市有關(guān)建設(shè)工程文明施工規(guī)范和規(guī)定。在施工過(guò)程中出現(xiàn)的一切安全事故均有乙方承擔(dān),與甲方無(wú)涉。
七、工程結(jié)算口徑:
1、廠房一、廠房二:按圖紙要求施工一次性包干920萬(wàn)元,增加工程和場(chǎng)外工程執(zhí)行20xx版《浙江省建筑安裝工程預(yù)算定額》不作下浮,決算材料價(jià)格按紹興市建設(shè)工程造價(jià)管理處發(fā)布的`當(dāng)月信息價(jià)執(zhí)行,無(wú)市信息的參照省信息價(jià)。
2、增加工程和場(chǎng)外工程量按實(shí)結(jié)算;經(jīng)監(jiān)理工程師初審,并經(jīng)建設(shè)單位管理人員簽章確認(rèn)的聯(lián)系單、簽證單作為結(jié)算依據(jù)。
3、增加和場(chǎng)外工程結(jié)算審計(jì)事宜:工程竣工,承包人提供完整結(jié)算資料并能積極配合。
八、工程款支付:
1、承包人進(jìn)場(chǎng)三天內(nèi)甲方支付乙方工程預(yù)付款100萬(wàn)元;
2、承包人基礎(chǔ)施工完畢,支付合同造價(jià)(920萬(wàn)元作付款基數(shù),下同)25%工程款;
3、二層主體施工完畢支付合同造價(jià)25%工程款;
4、主體結(jié)頂支付合同造價(jià)25%工程款;
5、工程款竣工驗(yàn)收合格并資料移交完畢后支付合同造價(jià)25%工程款;
6、增加工程和場(chǎng)外工程付款按實(shí)際工程量經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后再定。
九、合同爭(zhēng)議:
補(bǔ)充合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),約定向人民法院提起訴訟解決。
十、工程保修:
保修期限按國(guó)家規(guī)定為土建、水電安裝各二年,屋面五年,自竣工驗(yàn)收交付使用之日計(jì)算。
十一、合同份數(shù):
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同7
發(fā)包方:
承包方:
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù),本著平等、自愿、互惠、互利的.原則,依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī),經(jīng)雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容:XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式:實(shí)行包人工、材料、機(jī)械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求:基礎(chǔ)預(yù)埋鐵件,由乙方負(fù)責(zé);立柱用直徑100,壁厚1.5,圓管; 檁條長(zhǎng)4米,最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板,0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板,窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價(jià):185元㎡,以滴水面積收方準(zhǔn)。
五、付款方式:屋架搭建完工后付工程總造價(jià)的50%,即萬(wàn)元;總工程完工后付清全部工程款項(xiàng)。
六、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方執(zhí)一份,協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效,具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同8
甲方:乙方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)現(xiàn)委托(以下簡(jiǎn)稱乙方)承擔(dān)工程。經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,簽訂合同如下:
一、工程概況:
1.工程名稱:
2.工程地址:
3.工程概況:
二、甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)提供本工程施工人員的施工場(chǎng)地、樓層施工用電和用水;并提供施工現(xiàn)場(chǎng)專用的有安全防盜措施的倉(cāng)庫(kù),以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔(dān)以下義務(wù):●按時(shí)對(duì)工程、施工及工程進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控和驗(yàn)收●按時(shí)支付工程進(jìn)度款
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間及時(shí)提供工程所需的設(shè)備材料,并保證材料的質(zhì)量;乙方應(yīng)在保證工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的前提下完成如下工作:●場(chǎng)地的管道安放及布線●設(shè)備的安裝調(diào)試
三、工程時(shí)間和進(jìn)度
1、合同簽訂后,乙方開(kāi)始對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行布線施工和測(cè)試線路,完成后通知技術(shù)人員入場(chǎng)。
2、工程中甲方對(duì)信息點(diǎn)進(jìn)行增減,則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單,
3、在實(shí)際施工過(guò)程中,根據(jù)具體情況,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因,對(duì)工程中提出的修改項(xiàng)目,甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單,確認(rèn)修改詳細(xì)清單、工程量的變更和變更金額等事項(xiàng)。如甲方不出具工程聯(lián)系單,乙方有權(quán)利要求甲方按照原設(shè)計(jì)方案施工。
2、由于乙方因設(shè)備停產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)條件限制等原因?qū)こ讨刑岢龅男薷捻?xiàng)目,必須向甲方出具工程聯(lián)系單,確認(rèn)修改詳細(xì)清單、工程量的變更和變更金額等事項(xiàng)。如乙方不出具工程聯(lián)系單,甲方有權(quán)利要求乙方按照原設(shè)計(jì)方案施工。
五、工程驗(yàn)收
1.采用完工總驗(yàn)收的方式。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)控圖象清晰,符合國(guó)家規(guī)范要求,終端合格率為100%。
3、雙方人員進(jìn)行驗(yàn)收,由雙方人員簽字,驗(yàn)收合格報(bào)告作為付款依據(jù)。
4、工程完工,乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際布線、信息點(diǎn)位置出具詳細(xì)的竣工圖紙。
六、系統(tǒng)保證及工程維護(hù)乙方提供質(zhì)量保證。在工程驗(yàn)收合格后________年內(nèi),因設(shè)備自身質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生故障,由乙方更換。如甲方在使用過(guò)程中因使用或管理不當(dāng)造成設(shè)備損壞,乙方有償提供設(shè)備配件。
七、合同金額監(jiān)控設(shè)備及安裝調(diào)試費(fèi)用總金額為:元(人民幣:萬(wàn)元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后,甲方向乙方支付合同總金額的'%的工程進(jìn)度款。
2.系統(tǒng)完工后,甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進(jìn)度款。
3.系統(tǒng)完工并由甲方驗(yàn)收完畢后,甲方向乙方付清其余%的款項(xiàng)。
4.合同執(zhí)行過(guò)程中工程量的增減,則根據(jù)工程聯(lián)系單,對(duì)材料和工作量的增減進(jìn)行核算,其增減的費(fèi)用按第八項(xiàng)支付條款決算。
九、售后服務(wù)乙方提供________年維護(hù),________年后按成本收取維護(hù)費(fèi)用,響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震和其它經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的人力不可抗拒因素,導(dǎo)致工期延誤,則工期順延。在工程無(wú)法完成的情況下,由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責(zé)任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況,則違約方應(yīng)按國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法有關(guān)條款對(duì)另一方進(jìn)行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙雙方中一方廢除合同,需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭(zhēng)議的方式本合同執(zhí)行過(guò)程中若有爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決,可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設(shè)備清單〉
3.本合同執(zhí)行過(guò)程中,所有補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽定,蓋章之日起生效,屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款,并簽字確認(rèn)如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同9
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:礦井建設(shè)項(xiàng)目地面建筑工程施工第一標(biāo)段 工程地點(diǎn): 工程內(nèi)容:辦公生活設(shè)施,建筑面積: m2, (具體數(shù)值以批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)為準(zhǔn)),建筑高度 m或跨度 m,結(jié)構(gòu)類型:框剪,鋼筋混凝土,層數(shù) ,其他 室外配套。群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):資金來(lái)源:
二、工程承包范圍
承保范圍:第一標(biāo)段施工圖紙范圍內(nèi)的土建及該基礎(chǔ)設(shè)施的`安裝工程
三、合同工期
開(kāi)工日期:20xx年10月
竣工日期:20xx年10月
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 730 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)): 元(人民幣)¥:X萬(wàn)元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標(biāo)通知書(shū)
3、投標(biāo)書(shū)及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等方面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同的約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間: 20xx 年 8 月 17 日
合同訂立地點(diǎn):本合同雙方協(xié)定 雙方簽字、蓋章 之日起生效。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
開(kāi)戶銀行 : 開(kāi)戶銀行:
銀行賬號(hào) : 銀行賬號(hào) :
合同簽定時(shí)間:
建筑工程施工合同10
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》以及其它相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的太陽(yáng)通用機(jī)械有限公司門(mén)衛(wèi)室外墻保溫工程施工的有關(guān)事宜協(xié)商一致,同意按下列條款簽訂本合同,甲乙雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容及范圍:
太陽(yáng)通用機(jī)械有限公司門(mén)衛(wèi)室外墻保溫工程,根據(jù)外墻保溫工程技術(shù)規(guī)程及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),保溫工程含基層外膠粘劑。粘貼50MM厚巖棉板、玻纖網(wǎng)格布、抗裂抹面膠漿、加固錨栓(120MM長(zhǎng),每平方米不少子7個(gè))并含人工、機(jī)械,垂直運(yùn)輸、水平運(yùn)輸及安全文明施工措施等。
二、工程地址:龍盛路與珠峰路交匯
三、承包方式:包工包料,包檢測(cè),包稅。
四、材料標(biāo)準(zhǔn):
1、巖棉板要求使用威海博盛牌,50mn表觀密度為140kg/m3,供應(yīng)商應(yīng)提供書(shū)面證明和產(chǎn)品出廠合格證。
2、粘結(jié)砂漿、抹面砂漿使用基舜牌(1500/元噸),承包方應(yīng)提供生產(chǎn)廠家產(chǎn)品合格證,出廠日期及編號(hào),使用期限、主要成分、適用范圍及使用說(shuō)明書(shū)。每平方米不少于13kg。
3、玻璃網(wǎng)格布要求単位面積質(zhì)量≥ 160g/m2,使用外墻保溫專用耐堿玻纖網(wǎng)格布。
4、錨栓采用熱鍍鋅金屬螺釘(天字牌)。塑料膨脹管采用聚酰胺的。各種材料生產(chǎn)廠家應(yīng)提供具有法定資格的`產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告副本原件。
5、所有材料進(jìn)場(chǎng)均應(yīng)由監(jiān)理方和建設(shè)方進(jìn)行見(jiàn)證取樣,進(jìn)行復(fù)檢和稱重達(dá)標(biāo)后使用,否則禁止使用。
五、工期:
自滿足條件起,15個(gè)工作日完成(以工程部下發(fā)的開(kāi)工令為準(zhǔn))。乙方在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成施工任務(wù),保證與工程進(jìn)度同步,不影響其它工種作業(yè)。如乙方未按照合同工期完成,每拖一天罰款1000。00元。
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、乙方嚴(yán)格按照山東省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)《外墻外保溫構(gòu)造》施工。并達(dá)到中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》(JGJI44—20——)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方工程的基面應(yīng)達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300—20——和《建筑裝飾裝修質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50210—20——的規(guī)定。
七、合同價(jià)款:
以實(shí)際發(fā)生數(shù)量乘以單價(jià)巖棉外墻保溫每平方米110。00元、大理石貼面巖棉外墻保溫每平方米100。00元。
八、付款方式:'
材料進(jìn)場(chǎng)后,自施工之日起7日內(nèi)付總價(jià)款20%作為預(yù)付款,外墻外保溫工程完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后再支付實(shí)際發(fā)生總工程量的50%的工程款。工程驗(yàn)收后乙方將全部資科齊全報(bào)到甲方后,雙方結(jié)算工程價(jià)款付至結(jié)算款的95%,余5%為質(zhì)保金,驗(yàn)收合格滿3年工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題(無(wú)息)一次付清。
九、約定項(xiàng)目:
1、外墻外保溫工程承包給乙方,甲方為乙方提供材料堆放場(chǎng)地、水源、電源,并配合乙方與施工單位搞好協(xié)調(diào),所發(fā)生的水電費(fèi)用等由乙方承擔(dān)。
2、乙方施工前向甲方監(jiān)理上交施工組織設(shè)計(jì),批準(zhǔn)后方可施工,所有進(jìn)場(chǎng)材料須提供合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、并按要求送檢(送檢費(fèi)由乙方承擔(dān)),整理報(bào)檢資料,按規(guī)定工程竣工后整理三套完整的資料存檔,對(duì)于不合格或不經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可的材料不得使用。保證驗(yàn)收合格。
3、乙方人員進(jìn)場(chǎng)必須有負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的項(xiàng)目經(jīng)理(隊(duì)長(zhǎng))一名與專職或兼職安全一名,負(fù)責(zé)與甲方結(jié)合與協(xié)調(diào)工作。甲方將派專門(mén)人員負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系、指揮和驗(yàn)收工作。
4、乙方人員進(jìn)場(chǎng)必須服從甲方管理,遵守各項(xiàng)制度,如有違反《項(xiàng)目部管理制度》愿意接受罰款。因乙方原因造成甲方機(jī)械工具、建筑成品損壞照價(jià)賠償。
5、乙方必須服從現(xiàn)場(chǎng)施工單位的安全、質(zhì)量、工期及現(xiàn)場(chǎng)文明等施工管理。如不配合施工單位管理,甲方有權(quán)不予支付工程款。
6、甲方有義務(wù)及時(shí)付款,向乙方提供工作面,協(xié)調(diào)解決與其他班組的工作關(guān)系。如因甲方原因造成乙方工期延誤時(shí)工期相應(yīng)順延。
7、材料進(jìn)場(chǎng)前必須告知建設(shè)單位,經(jīng)同意后方可進(jìn)場(chǎng)。如發(fā)現(xiàn)材料私自進(jìn)場(chǎng)或未使用指定品牌,建設(shè)單位有權(quán)拒絕使用,并給予相應(yīng)處罰,情節(jié)嚴(yán)重者終止合同,造成損失由承包方承擔(dān)。
8、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包給第三方施工,否則建設(shè)單位有權(quán)終止合同,所造成的損失由承包方承擔(dān)。
十、安全責(zé)任:
1、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須帶好安全帽,高空作業(yè)必須系好安全帶,嚴(yán)禁高空拋物、吊籃搭好后要經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后方可使用。
2、乙方應(yīng)做好安全防護(hù)措施,在施工中如果出現(xiàn)人身傷亡等事故與甲方無(wú)關(guān)。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)必須做到工完料凈、場(chǎng)地清。材料堆放完畢,搞好文明施工。
4、乙方必須為其施工工人購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。
5、乙方在施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全操作規(guī)范,因操作不當(dāng)或失誤導(dǎo)致發(fā)生安全事故或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失或法律責(zé)任。
十一、乙方承諾保修期3年。
十二、雙方發(fā)生糾紛協(xié)商不成可向蘭山區(qū)人民法院起訴解決。
十三、本合同自雙方簽字起生效。
甲方:
乙方:
日期:
建筑工程施工合同11
甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點(diǎn): 。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價(jià)款
五、 付款方式
六、總工期要求 個(gè)工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備三通一平等開(kāi)工條件。 2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗(yàn)收要求。
建筑工程申請(qǐng)認(rèn)證! 財(cái)富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問(wèn)題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照?qǐng)D紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)施工的'工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭(zhēng)議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭(zhēng)議:
第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同12
甲方(承包人):______________
乙方(務(wù)工人):______________
為保證施工安全的順利進(jìn)行,確保務(wù)工人員的安全與健康,爭(zhēng)創(chuàng)文明工地,強(qiáng)化安全意識(shí),在施工中必須做到“安全第一,預(yù)防為主,強(qiáng)化管理,文明施工”,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方商定簽訂本合同書(shū)。
一、雙方的責(zé)任與義務(wù):
。ㄒ唬┘追降呢(zé)任與義務(wù):
1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方務(wù)工人員的入場(chǎng)教育。
2、負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行分部分項(xiàng)工程的安全技術(shù)交底工作,并履行簽字手續(xù)。
3、施工前,甲方應(yīng)對(duì)其務(wù)工人員進(jìn)行每天至少一次的班前安全教育活動(dòng),受教育者必須簽名,否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強(qiáng)令乙方人員冒險(xiǎn)作業(yè)。
5、有權(quán)進(jìn)行安全檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。
。ǘ┮曳降呢(zé)任和義務(wù):
1、按照甲方的要求,不得違章作業(yè)和野蠻施工。
2、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和甲方安全技術(shù)交底進(jìn)行操作。
3、乙方應(yīng)保證其服從甲方的管理,遵守甲方的.各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律。
4、負(fù)責(zé)承擔(dān)因自身原因所發(fā)生的一切安全事故的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
5、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的安全事故、治安案件責(zé)任及費(fèi)用,概由乙方及責(zé)任者承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
二、在施工過(guò)程中務(wù)工人員發(fā)生不可預(yù)料的安全事故,甲方不予承擔(dān)任何責(zé)任,本人同意以上細(xì)則者簽字生效。
三、本合同書(shū)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方:______________
乙方:______________
發(fā)包方:______________
_______年_______月_______日
建筑工程施工合同13
發(fā)包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
為保證_______________________(工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書(shū)。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
根據(jù)本工程修繕和裝修的項(xiàng)目,雙方約定具體質(zhì)量保修范圍及內(nèi)容如下:_______________
二、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收合格之日算起,分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收助工程,按單項(xiàng)工程分別計(jì)算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例)及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本修繕及裝修工程約定質(zhì)量保修期如下:
1、土建結(jié)構(gòu)修繕工程為:________年;
2、房屋防水修繕工程為:________年;
3、裝修工程為:________年;
4、電氣管線、上下水管線修繕工程為:________年;
5、供熱及供冷為:________個(gè)采暖期及供冷期;
6、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為:________年;
7、其他約定:________________________________________
三、質(zhì)量保修責(zé)任
1、承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的'管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任,但不負(fù)責(zé)原房屋建筑的保修責(zé)任。
2、屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理。
3、發(fā)生緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水等),承包人接到事故通知后,應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)檢修。
4、對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)參照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,立即向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)施保修。
5、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收。
四、保修費(fèi)用
保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
五、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項(xiàng):______________________
本工程質(zhì)量保修書(shū)作為施工合同附件,由施工合同發(fā)包人承包人在竣工驗(yàn)收前雙方共同簽署,其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人:(公章)___________承包人:(公章)___________
法定代表人:(簽字)_______法定代表人:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_______委托代理人:(簽字)_______
_________年______月______日__________年_______月____日
建筑工程施工合同14
甲方:_______
乙方:_______
根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
一、勞務(wù)合同期限
第一條、本合同勞務(wù)期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作內(nèi)容
第二條、甲方同意根據(jù)乙方工作需要,派遣人員_____名擔(dān)任__________工作。
第三條、甲方所派遣人員應(yīng)遵守乙方依法制定的規(guī)章制度,服從乙方管理。
三、勞務(wù)保護(hù)和勞務(wù)條件
第四條、乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方進(jìn)行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞務(wù)安全、勞務(wù)紀(jì)律和甲方規(guī)章制度的教育。
第五條、乙方承擔(dān)甲方派遣人員(本市外)入店車費(fèi),負(fù)責(zé)工作期間住宿。
四、勞務(wù)報(bào)酬
第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。
第七條、有下列情形之一的,甲乙雙方應(yīng)變更勞務(wù)合同并及時(shí)辦變更合同手續(xù):
1、甲乙雙方協(xié)商一致的.;
2、立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無(wú)法履行的。
五、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容
第八條、乙方同意付甲方準(zhǔn)備金(月總工資的20%)______元,準(zhǔn)備金由乙方提供派遣計(jì)劃的同時(shí)交付,準(zhǔn)備金計(jì)入首月工資內(nèi)。
第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一,乙方可以解除本合同:
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的;
2、嚴(yán)重違反勞務(wù)紀(jì)律和規(guī)章制度的;
3、嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,對(duì)乙方利益造成重大損害的;
4、被依法追究刑事責(zé)任的。
第十條、雙方解除合同應(yīng)提前30天通知對(duì)方、雙方當(dāng)事人在合同期滿30日內(nèi)可向?qū)Ψ嚼m(xù)訂合同。
六、違約責(zé)任
第十一條、甲乙雙方必須嚴(yán)格履行勞務(wù)合同,除遇有特殊情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞務(wù)合同的有關(guān)內(nèi)容外,任何一方違反合同給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小,給對(duì)方賠償經(jīng)濟(jì)損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。
七、勞務(wù)爭(zhēng)議處理及其它
第十二條、雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自勞務(wù)爭(zhēng)議發(fā)生之日起,60日內(nèi)向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事人一方也可以直接向____勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
第十三條、本合同未盡事宜或與今后國(guó)家、市人民政府有關(guān)規(guī)定相悖的,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條、本合同一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方:_______
乙方:_______
代表人(簽字):_______
代表人(簽字):_______
身份證號(hào)碼:_______
身份證號(hào)碼:_______
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑工程施工合同15
發(fā)包方(甲方):________
承包方(以下稱乙方):________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
1、工程名稱:________
2、工程地點(diǎn):________
3、工程內(nèi)容:________
4、承包形式:________
第二條工程期限
第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
雙方同意按下述第方式支付本合同價(jià)款,甲方付款前,乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。
第一種方式:本合同實(shí)行固定總價(jià),經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價(jià)為_(kāi)_______元人民幣(大寫(xiě):________)。任何政策性因素和市場(chǎng)因素均不調(diào)整包干價(jià)。
1、本合同簽訂后________日內(nèi),甲方支付________元工程款;
2、工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付________元工程款;
3、余款元作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息支付。
第二種方式:本合同實(shí)行按實(shí)結(jié)算,雙方使用晨曦軟件,依據(jù)最新現(xiàn)行定額計(jì)價(jià)規(guī)范和施工期(或材料定購(gòu)期)的信息價(jià)(信息價(jià)不明確的以甲方確認(rèn)材料價(jià)為準(zhǔn))進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算后的總價(jià)下浮________%作為本合同的結(jié)算價(jià)款。
1、甲方于支付元;
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及工程決算書(shū),經(jīng)甲方審核確認(rèn)后,付至結(jié)算價(jià)款的95%,留5%做質(zhì)保金,待保修期滿后15個(gè)工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價(jià)格簽證,簽證單都必須有甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
第四條建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購(gòu)
1、工程材料、設(shè)備由乙方采購(gòu)。
2、乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,必須附有產(chǎn)品合格證和試驗(yàn)報(bào)告才能用于工程,甲方認(rèn)為乙方提供的材料需要復(fù)驗(yàn)的,乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的,方可用于工程;復(fù)驗(yàn)不符合質(zhì)量要求的,應(yīng)退貨處理,其復(fù)驗(yàn)費(fèi)和退貨損失由乙方承擔(dān)。
第五條施工與設(shè)計(jì)變更
1、甲方簽字認(rèn)定交付的設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容,為不影響施工進(jìn)度,乙方應(yīng)先行實(shí)施,并及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)簽證。
3、設(shè)計(jì)變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù),工程采用包干價(jià),對(duì)增減部份的`工程款由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)。
第六條工程質(zhì)量管理及驗(yàn)收
第七條安全施工
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第八條質(zhì)量保修
第九條違約責(zé)任
第十條糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無(wú)法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
甲方:______乙方:______
代表:______代表:______
________年________月________日________年________月________日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同06-14
建筑工程施工合同02-17
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑裝飾工程施工合同02-19
建筑裝飾工程施工合同02-17
建筑工程施工合同[精選]07-05
建筑工程施工合同[推薦]10-01
建筑工程施工合同(優(yōu)選)07-04
[參考]建筑工程施工合同08-28
建筑工程施工合同【薦】08-16