- 相關(guān)推薦
建筑施工合同書樣本
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編為大家整理的建筑施工合同書樣本，希望對(duì)大家有所幫助。
建筑施工合同書樣本1
發(fā)包方：______________（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施（以下簡稱建筑工程）。
二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對(duì)該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計(jì)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
四、甲方對(duì)建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
五、該建筑工程設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé)，乙方按照甲方的設(shè)計(jì)和要求組織某某建筑公司施工建設(shè)，施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，甲方全程對(duì)施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是，因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動(dòng)工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計(jì)圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動(dòng)工，_______天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作。如到期未進(jìn)行驗(yàn)收，視為工程合格，甲方從驗(yàn)收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修，直到驗(yàn)收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本：
�。ㄒ唬�、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報(bào)。
�。ǘ⒃摻ㄖこ炭⒐を�(yàn)收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設(shè)成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報(bào)，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項(xiàng)在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
十一、該建筑工程驗(yàn)收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu)，因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境，積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé)，因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
十三、工程竣工驗(yàn)收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定，違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的'效力和履行。
十五、本合同所稱的實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)該工程造價(jià)審計(jì)后確定的價(jià)格和審計(jì)費(fèi)的總和。審計(jì)應(yīng)在該工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)進(jìn)行，審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，根據(jù)《______________省高級(jí)人民法院關(guān)于各級(jí)法院受理第一審民商事案件級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，由______________人民法院或______________中級(jí)人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑施工合同書樣本2
發(fā)包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》和建設(shè)部《建設(shè)安裝工程承包合同條例》，經(jīng)甲乙雙商定，甲方將____縣____鎮(zhèn)XXX廳宿舍工程總承包給乙方。具體承包內(nèi)容如下：
一、 工程概況：
工程名稱：____縣____鎮(zhèn)XXX廳、宿舍工程
工程地點(diǎn)：____縣____鎮(zhèn)振華學(xué)校院內(nèi)
工程內(nèi)容：土建、安裝
二、 工程承包范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、工期：
承包范圍：圖紙包括的土建、安裝內(nèi)容，其中圖紙中保溫工程不包括。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格
合同價(jià)款：單平方造價(jià)為850元每平方米。
本合同價(jià)款不包括稅金及一切相關(guān)手續(xù)、管理等費(fèi)用。
工期：4個(gè)月(120天)
三、 合同履行條款
甲方責(zé)任與義務(wù)：
1、 開工前施工現(xiàn)場具備三通一平條件，并提供地質(zhì)及地下管線資料。
2、 施工場地及公共道路暢通的一切問題，均由甲方承擔(dān)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、 施工期間所需一切手續(xù)、證件、批件等均由甲方辦理并承擔(dān)一切費(fèi)用及責(zé)任。
4、 施工水準(zhǔn)點(diǎn)及座標(biāo)控制點(diǎn)由甲方現(xiàn)場指定并出據(jù)書面通知。
5、 施工期間一切外因干擾，均由甲方承擔(dān)諧調(diào)責(zé)任，嚴(yán)重影響工程施工，造成損失的由甲方給予乙方相應(yīng)補(bǔ)嘗。
6、 按合同約定及時(shí)拔付工程款。
乙方責(zé)任與義務(wù)：
1、 開工后積極組織人員，機(jī)械設(shè)備進(jìn)場。
2、 配備合格施工、技術(shù)、管理人員。
3、 嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，所用一切建筑材料禁用偽劣產(chǎn)品，必須經(jīng)監(jiān)理檢查方可使用。
4、 確保按合同工期完成施工任務(wù)。
5、 施工期間，安全
第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
四、 工程款(進(jìn)度款)支付
按形象進(jìn)度支付，合同簽訂后，機(jī)械設(shè)備進(jìn)場支付總款的20%；基礎(chǔ)施工結(jié)束后支付總款的10%；一層主體結(jié)束，支付總工程款的15%；二層主體結(jié)束，支付總款的15%；三層主體結(jié)束，支付總款的10%；四層主體結(jié)束，支付總款的`10%；粉刷結(jié)束，支付總款的10%；門窗安裝結(jié)束，付總款的5%；余款工程后________年內(nèi)一次付清。
五、 工程變更，變更增加費(fèi)用，由甲方出資另行增加。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
【建筑施工合同書樣本】相關(guān)文章：
裝飾裝修施工合同書樣本05-09
建筑施工承包的合同書03-07
建筑施工安全合同書12-23
建筑施工合同書（精選18篇）01-31
建筑施工承包合同書10-28
建筑工程施工合同書02-18
建筑工程施工承攬合同書04-21
建筑合同樣本01-27