(合集)建筑工程施工合同
隨著法律觀念的深入人心,很多場合都離不了合同,合同是對雙方的保障又是一種約束。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
甲方:___乙方:____
第1條、承包范圍、方式、工期、質(zhì)量、價款
1.1、承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.2、承包方式:包工包料
1.3、建設(shè)工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.4、工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
1.5、合同價款(人民幣大寫):叁佰叁拾元每平方米,根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算。
第2條、甲方工作
2.1、開工前10天,向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù).
2.2、指派[___]為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行.對工程質(zhì)量,進度進行檢查.
2.3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用.
第3條、乙方工作
3.1、參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定.
3.2、指派[___]為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行.按要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜.
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結(jié)算.
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設(shè)備管線,古樹名木不受損壞.做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系.
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護.
第4條、關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用.
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延.
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延.
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延.
第5條、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn).
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn).甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用.
5.3、甲,乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù).甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn).若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗.若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延.
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延.
5.5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù).如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期.但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用.
第6條、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結(jié)算后二個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算.
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設(shè)場所后3日內(nèi),甲方支付總計工程款的30%,計人民幣[___]元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結(jié)算.
6.2、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方.甲方自接到上述資料___10天內(nèi)審查完畢.
第7條、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1、本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料[附件二],應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場.
7.2、凡由乙方采購的材料,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用.若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé).
第8條、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的`約定
8.1、乙方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范.
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范.
8.3、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失.
第9條、獎勵和違約責(zé)任
9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工,窩工所造成的損失.每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元.
9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金.
9.3、乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具,陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償.
第10條、爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解.
10.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判.
第11條、附則
11.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份.
11.2、本合同履行完成后自動終止.
甲方:___乙方:
日期:___日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質(zhì)量要求
1、水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用___號,墻,地粉砌使用___號;
2、水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于___;在墻,地粉砌中不得少于___;
3、內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于___MM;地坪厚度不得少于___MM;
3、鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4、任何墻壁厚度不得小于240MM;
5、其他約定:
建筑工程施工合同2
發(fā)包發(fā)(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將______工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù),特簽訂本合同:
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等),包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價
__________________.
四、付款方式
進度款按完成工程量______按月支付,竣工退場支付______.
五、甲乙雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任:
提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責(zé)任:
(1)按圖施工,以甲方交底執(zhí)行,并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工,做好工程自檢,確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
(2)砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負(fù)3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿,墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時清理并再利用,必須做到當(dāng)天工完場清。
(3)內(nèi)墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網(wǎng),先定點,現(xiàn)成管理人員驗收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現(xiàn)場工完場清。
(4)外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的`垂直縫,頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點與現(xiàn)場管理人員配合施工,并經(jīng)專業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達標(biāo),垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
(5)室內(nèi)粘貼:地板粘磚時,地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛(wèi)生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現(xiàn)象。
(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象,后果全部由乙方承擔(dān)。施工時嚴(yán)禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔(dān)。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實際人數(shù)每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結(jié)算。
(8)工期進度:乙方必須按以上進度準(zhǔn)備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款______元,拖延3天以上甲方有權(quán)另進班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款______元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款______元。
(3)宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款______元,并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關(guān),每人次罰款______元;
(5)施工中浪費材料,按原價十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款______元,造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé);
(7)違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題,似情節(jié)輕重處以罰款不等,如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題,停工整頓,嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場,工程款按60%結(jié)算。
(8)工傷、工故乙方承擔(dān)30%.
七、其他事項
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款______元,嚴(yán)重者送公安機關(guān)處理,一切法律經(jīng)濟責(zé)任自負(fù),本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價賠償,違規(guī)操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。
3、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時結(jié)算余款后自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方(甲方)簽字:__________________
承包方(乙方)簽字:__________________
簽訂日期:______年______月______日
建筑工程施工合同3
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的'費用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同4
甲方(業(yè)主):_________
乙方(承包方):_________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律條法規(guī)的規(guī)定,遵循公平條誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點:_________施工內(nèi)容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫):_________其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表一)
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護措施,并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請條批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設(shè)備,并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認(rèn)定。
2、2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2、3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2、4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范條安全操作規(guī)程條防火及環(huán)保規(guī)定。
2、5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設(shè)計變更和工程量變化。
。3)甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1、2由于甲方原因?qū)е轮型就9,甲方?yīng)補償乙方因停工條設(shè)備閑置所造成的'損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價款支付開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元;工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元;驗收合格____日內(nèi),甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
第五條材料供應(yīng)
1、甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表(見附表
二)。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi),經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料條設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料條設(shè)備,必須有材料設(shè)備表(見附表
三)注明品牌條規(guī)格條等級條數(shù)量條單價和總價,甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購的材料條設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第六條工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見附表
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第七條質(zhì)量與驗收
1、工程質(zhì)量
1、1工程以施工圖紙條做法說明條設(shè)計變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
1、2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工條修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒l修改的費用。
2、竣工驗收與保修
2、1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗收單(見附表
五)。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時驗收,超過____日的視為竣工驗收已被確認(rèn)。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________。
2、3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為:_________。(本條2、2和2、3款的內(nèi)容過多可另加頁)
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條違約責(zé)任甲條乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令條確認(rèn),不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到標(biāo)準(zhǔn)要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補損失時,當(dāng)事人可以要求對方予以增加。
第十條合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1、由_________仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4、補充規(guī)定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字條鑒證條公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業(yè)主(蓋章):_________
承包方(蓋章):_________注冊地址:_________
注冊地址:_________住地:_________
住地:_________法定代表人:_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
委托代理人:_________聯(lián)系電話:_________
聯(lián)系電話:_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同5
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結(jié)算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結(jié)算書,違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關(guān)結(jié)算資料,但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復(fù)計算嚴(yán)重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書,結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元。可見,被答辯人提供的結(jié)算書嚴(yán)重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應(yīng)當(dāng)支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的'此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構(gòu)成分很大,與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎(chǔ)就是不符合事實的,因此其要求的總價款當(dāng)然也是沒有事實基礎(chǔ)的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定:_________________被答辯人應(yīng)當(dāng)支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當(dāng)中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應(yīng)從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書矛盾叢生,與事實嚴(yán)重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結(jié)算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴(yán)重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認(rèn)為應(yīng)本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎(chǔ)上,明確雙方債權(quán)債務(wù),維護雙方當(dāng)事人合法權(quán)益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補,最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同6
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程《施工合同》外相關(guān)補充施工內(nèi)容有關(guān)事項協(xié)商一致,訂立本補充協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:
工程內(nèi)容:
二、工期及質(zhì)量
增加工作內(nèi)容在施工計劃進度關(guān)鍵線路上的監(jiān)理簽證相應(yīng)順延總工期,不影響工期的不順延工期。工程質(zhì)量必須達到合格標(biāo)準(zhǔn)。
三、工程價款
補充施工內(nèi)容工程價款為萬元整(其中:泵房:萬元、危險品庫房:萬元、高低壓變配電房(開閉所):萬元、擋土墻:萬元)。以財政審核造價為結(jié)算價。
補充施工內(nèi)容工程價款的確定。補充工程內(nèi)容結(jié)算價一律套用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行相關(guān)定額及相應(yīng)取費標(biāo)準(zhǔn)和安全文明施工措施費率確定,主材價格按施工期間當(dāng)?shù)匕l(fā)布的`信息價,結(jié)合監(jiān)理、發(fā)包方簽證進行調(diào)整。
四、其它補充
工程施工過程中涉及的相關(guān)問題一律按原《施工合同》約定執(zhí)行。本補充協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
補充協(xié)議訂立時間:____年__月___日
發(fā)包方(章):
承包方(章):
法定代表人:
法定代表人:
____年__月___日
____年__月___日
建筑工程施工合同7
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的`要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同8
甲方:(發(fā)包方)
乙方:(承包方)
根據(jù)雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定,本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執(zhí)行:
一.乙方機械設(shè)備(包括塔吊安裝)進場,支付首期保證金人民幣100萬元整。
二.工程項目完成招投標(biāo)程序,甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后,支付剩余保證金人民幣200萬元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時間節(jié)點的補充說明,關(guān)于工程保證金的`權(quán)利義務(wù)違約責(zé)任等內(nèi)容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準(zhǔn),雙方遵守執(zhí)行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效,此合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,同等具有法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表: 法定代表:
委托代表: 委托代表:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
簽署時間:
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設(shè)部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門:_________________
__________省建設(shè)廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:_________________
1.2、工程地點:_________________
1.3、承包范圍:_________________
1.4、承包方式:_________________
1.5、工期:_________________
1.6、工程質(zhì)量:_________________合格
1.7、合同價款(人民幣大寫):_________________
第2務(wù)甲方工作
2.1、開工前7天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明貳份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、負(fù)責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損失,并承擔(dān)所相應(yīng)費用。
2.4、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)申批手續(xù)。
2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期
3.1、指派完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程結(jié)算。
3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的.停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承擔(dān)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用第(3)種:_________________
(1)固定價格(2)固定價格(3)可調(diào)價格:_________________
6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的80%進行付款。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內(nèi),結(jié)清尾款
第7條全生產(chǎn)和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
7.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條獎勵和違約責(zé)任
8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款,每拖期一天,按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作為獎勵。
8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方/__________元,作為獎勵。
8.4、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包有關(guān)安__________%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.6、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
第9條爭議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或清有關(guān)部門進行調(diào)解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)會議紀(jì)要
(5)設(shè)計變更
(6)其他份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
年月日乙方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
建筑工程施工合同10
發(fā)包方(甲方):______
承包方(乙方):______
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:包工包料
1.5工期:本工程自___年___月___日開工,于___年___月___日竣工。
1.6合同單價______
第二條甲方工作
2.1向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場地等,電安裝電表據(jù)實結(jié)算。
2.2指派為甲方住工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方住工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
3.7工程竣工后甲方只要進住后,乙方不負(fù)責(zé)此工程的設(shè)施保護,由甲方負(fù)責(zé)。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.3工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接收驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。不超過一星期(7天)。由乙方承擔(dān)工程的所有實驗檢測。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的`約定
6.1雙方商定本合同價款采用
(1)單價固定價格
(2)固定價格%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干奉獻包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料移送,其余5%的作為質(zhì)保金。壹年內(nèi)無生產(chǎn)質(zhì)量問題并服務(wù)周到及時予以付清。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。在施工過程中如發(fā)生安全事故,甲方概不負(fù)責(zé)由乙方全部承擔(dān)。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
9.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十條其他約定
10.1乙方按照圖紙和規(guī)范進行施工。施工過程中的不明確問題,乙方需向甲方、圖紙設(shè)計單位和甲方上級單位主動咨詢。
10.2甲方、乙方要主動配合,乙方要接收工程甲方(監(jiān)督員)的監(jiān)督。乙方材料進入施工場地和工程各個分目工程錢檢驗規(guī)格、型號、是否符合要求,并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認(rèn);工程每個分目施工前,需要由甲方或監(jiān)理現(xiàn)場驗收,并對上道工序質(zhì)量驗收合格、確認(rèn)未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認(rèn)后方可進行下道工序施工,否則因返工形成的所有費用由乙方承擔(dān)。
10.3施工過程中乙方遇到一切地方關(guān)系、(各種干擾由甲乙雙方共同協(xié)商解決)。
10.4工程竣工后審計時,以實際平方數(shù)乘中標(biāo)單價結(jié)算。
10.5裝修改造工程保修期1年,在1年內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)免費維修。
第十一條附則
11.1本工程需要進行保修時,應(yīng)另定協(xié)議。
11.2本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本甲方乙方執(zhí)。
11.3本合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同11
發(fā)包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設(shè)部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程建筑幕墻及相關(guān)項目施工事項,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包內(nèi)容:
4、 承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包質(zhì)量、包工期。
5、 工程主體結(jié)構(gòu)標(biāo)高米,承包工程最高標(biāo)高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期:
2、 竣工日期:
3、 合同工總?cè)諝v天數(shù)天。
4、 總工期內(nèi)容:包括施工圖紙設(shè)計、材料采購、加工制作、運輸、現(xiàn)場安裝、
中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤:如遇到以下情況,經(jīng)甲方代表簽證總工期則相應(yīng)順延。
、偌追轿茨馨醇s定日期提供圖紙和現(xiàn)場不具備開工條件。
、谝蛟O(shè)計變更和工程量增加。
、垡恢軆(nèi)非乙方原因造成停電累計超過8小時
④因臺風(fēng)、暴雨、地震、火災(zāi)等人力不可抗拒自然災(zāi)害。
、菀蚣追皆蛭茨馨春贤桓豆こ填A(yù)付款、進度款、至使施工不能正常進 行。
、抟曳皆谑┕ぶ幸蚣追皆蛐枳兏O(shè)計及乙方認(rèn)為需甲方確認(rèn)的工程聯(lián)系單、備忘錄,甲方在七天未答復(fù)時。
6、 暫停施工:甲方和監(jiān)理派出的甲方或監(jiān)理代表認(rèn)為:
、偌追交虮O(jiān)理代表認(rèn)為確有必要暫停施工時,應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。
、谝曳綉(yīng)當(dāng)按甲方或監(jiān)理代表要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方
實施甲方或監(jiān)理代表做出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,甲方或監(jiān)理代表應(yīng)當(dāng)在48小時內(nèi)給予答復(fù)。
、奂追交虮O(jiān)理代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到乙方復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù),乙方可自行復(fù)工。
、芤蚣追皆蛟斐赏9さ模杉追匠袚(dān)所發(fā)生的追加合同款,賠償乙方由此造成的'損失,相應(yīng)順延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用,工期不予順延。
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、 施工圖設(shè)計:應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范
、俨A粔こ碳夹g(shù)規(guī)范JGJ102-96。
②建筑幕墻JG3035-1996。
③金屬與石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
、芙ㄖY(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB50009-2001。
、萁ㄖ拐鹪O(shè)計規(guī)范GB50011-2001。
⑥其它:建筑設(shè)計防火、防雷規(guī)范、鋁門窗標(biāo)準(zhǔn)、主要材料標(biāo)準(zhǔn)等。
2、 工程質(zhì)量驗收:應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。
、儋|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
因乙方原因工程質(zhì)量達不到國家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)返工損失和違約責(zé)任。
、陔p方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
3、 檢查和返工:
①乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖、施工方案以及計劃進度施工,隨時接受甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
、诠こ藤|(zhì)量達不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范部分,甲方或監(jiān)理代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求乙方拆除或重新施工,乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費用,工期不予順延。 ③甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由乙方承擔(dān)。除此之外影響正常施工造成損失的、應(yīng)追加合同價款由甲方承擔(dān),相應(yīng)順延工期。 ④甲方或監(jiān)理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應(yīng)追加合同價款,由甲方承擔(dān)。
4、 隱蔽工程的中間驗收:
、俟こ叹邆潆[蔽條件或達到中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監(jiān)理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準(zhǔn)備驗收記錄,驗收合格,甲方或監(jiān)理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在甲方或監(jiān)理代表限定的時間內(nèi)修改后重新組織驗收。 ②甲方或監(jiān)理代表不能按時進行驗收,應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過48小時。甲方或監(jiān)理代表未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,乙方可自行組織驗收,甲方或監(jiān)理代表應(yīng)承認(rèn)驗收記錄。
、劢(jīng)甲方或監(jiān)理代表驗收,工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求,驗收24小時后,甲方或監(jiān)理代表不在驗收記錄上簽字,視為甲方或監(jiān)理
代表已經(jīng)認(rèn)可驗收記錄,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
、苤匦聶z驗,無論甲方或監(jiān)理代表是否進行驗收,當(dāng)其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時,乙方應(yīng)按要求對檢查部位進行剝離或開孔,并在檢驗后重新、覆蓋或修復(fù)。檢驗合格,甲方承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價款,賠償乙方損失,并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格,乙方承擔(dān)發(fā)生的全部費用,工期不予順延。
五、 合同價款
1、工程總金額:(人民幣)2、工程付款方式:
。ㄒ唬╊A(yù)付款:合同簽訂后一周內(nèi),向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預(yù)付款,以支票形式匯入乙方賬戶。
。ǘ┻M度款:
1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價90%.
3) 結(jié)算完成支付至結(jié)算總價的95%
3、工程量確認(rèn)和結(jié)算規(guī)則:
①以平方米、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結(jié)算。
、诩追教峁┑脑O(shè)計發(fā)生變更,經(jīng)甲方以簽證作結(jié)算根據(jù),調(diào)整合同價款。 ③建筑結(jié)構(gòu)有較大變化影響工程安裝,經(jīng)甲方簽證作結(jié)算依據(jù),調(diào)整合同價款。
④報價確認(rèn)的材料,施工圖設(shè)計或其它因甲方要求變更時經(jīng)簽證調(diào)整合同價款。
⑤門窗工程按門窗設(shè)計洞口尺寸計算面積。
建筑工程施工合同12
甲方:_______
乙方:_______
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
一、勞務(wù)合同期限
第一條、本合同勞務(wù)期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作內(nèi)容
第二條、甲方同意根據(jù)乙方工作需要,派遣人員_____名擔(dān)任__________工作。
第三條、甲方所派遣人員應(yīng)遵守乙方依法制定的規(guī)章制度,服從乙方管理。
三、勞務(wù)保護和勞務(wù)條件
第四條、乙方負(fù)責(zé)對甲方進行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞務(wù)安全、勞務(wù)紀(jì)律和甲方規(guī)章制度的教育。
第五條、乙方承擔(dān)甲方派遣人員(本市外)入店車費,負(fù)責(zé)工作期間住宿。
四、勞務(wù)報酬
第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。
第七條、有下列情形之一的,甲乙雙方應(yīng)變更勞務(wù)合同并及時辦變更合同手續(xù):
1、甲乙雙方協(xié)商一致的;
2、立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無法履行的。
五、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容
第八條、乙方同意付甲方準(zhǔn)備金(月總工資的20%)______元,準(zhǔn)備金由乙方提供派遣計劃的同時交付,準(zhǔn)備金計入首月工資內(nèi)。
第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一,乙方可以解除本合同:
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的;
2、嚴(yán)重違反勞務(wù)紀(jì)律和規(guī)章制度的';
3、嚴(yán)重失職、營私舞弊,對乙方利益造成重大損害的;
4、被依法追究刑事責(zé)任的。
第十條、雙方解除合同應(yīng)提前30天通知對方、雙方當(dāng)事人在合同期滿30日內(nèi)可向?qū)Ψ嚼m(xù)訂合同。
六、違約責(zé)任
第十一條、甲乙雙方必須嚴(yán)格履行勞務(wù)合同,除遇有特殊情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞務(wù)合同的有關(guān)內(nèi)容外,任何一方違反合同給對方造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小,給對方賠償經(jīng)濟損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。
七、勞務(wù)爭議處理及其它
第十二條、雙方因履行本合同發(fā)生爭議,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自勞務(wù)爭議發(fā)生之日起,60日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方也可以直接向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十三條、本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關(guān)規(guī)定相悖的,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條、本合同一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方:_______
乙方:_______
代表人(簽字):_______
代表人(簽字):_______
身份證號碼:_______
身份證號碼:_______
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方:__________(簡稱甲方)
承包方:__________(簡稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方同意將社區(qū)維修及改造以包工包料形式發(fā)包給乙方施工,就此項目施工事宜,訂立本協(xié)議:
一、工程項目內(nèi)容地點:_______________
1、工程名稱:室內(nèi)維修裝飾2工程內(nèi)容:室內(nèi)維修裝飾,廚房,廁所墻面,天棚
2、承包付款方式:按乙方進場開工,預(yù)付工程款總額的30%,其后按工程進度付款:余下3%驗收合格無質(zhì)量問題一次付清。
二、工程價格:
1、廚衛(wèi)墻面采用:250215;330內(nèi)墻瓷片鋪貼。
2、衛(wèi)生間、廚房地磚采用:300215;300防滑地磚。
3、鋁合金無煙灶臺180元㎡。
4,內(nèi)墻涂料立幫XX得麗600,23元㎡
5、其他未涉項目,按市場價格甲、乙雙方商定價結(jié)算。
三、甲方責(zé)任:、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工質(zhì)量監(jiān)督。
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工期間周圍居民與施工所產(chǎn)生的`矛盾。
3、甲方負(fù)責(zé)辦理施工所需證件及協(xié)調(diào)相關(guān)執(zhí)法部門的工作。
4、甲方負(fù)責(zé)施工中水XX供應(yīng),確保乙方施工所需水電供應(yīng)。
5、甲方負(fù)責(zé)聯(lián)系乙方施工人員住宿及材料堆放場地
6,若甲方更改項目,應(yīng)承擔(dān)一切費用。
四、乙方責(zé)任:
1、乙方保證按合同工期完工(如遇特殊原因,工期順推)。
2、乙方施工必須保證質(zhì)量。
3、乙方施工應(yīng)盡量避免發(fā)生噪音,驚擾周圍居民。
4、施工期間,乙方應(yīng)保證安全施工.
5:乙方必須服從甲方人員管理
五、施工工期:自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工,共計
六,付款方式:
1 、乙方進場后首付工程款總金額的30%
2、竣工驗收合格后,依據(jù)乙方?jīng)Q算表甲方據(jù)實結(jié)清
七、未列入預(yù)算,預(yù)算報價單則,按實際增加結(jié)算。
八、工程驗收:
1 、乙方每項工程完工后,向甲方申報竣工驗收通知,三天內(nèi)甲方組織人員進行驗收.
2 、驗收標(biāo)準(zhǔn)以國家相關(guān)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù).
3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔(dān)返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔(dān)返工費用,工期順延.
九、合同期限:
1、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,工程完工后并付清全部工程款,
2 ,合同執(zhí)行期間,雙方如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁.
3、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決;
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方代表簽字:_______________
乙方代表簽字:__________
立合同日期:________年____月日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承包方:________(以下簡稱乙方)
甲方在____區(qū)____社區(qū)____地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____市____區(qū)____社區(qū)____地
2、工程地址:____市____區(qū)____社區(qū)____地
3、建筑面積:全框架結(jié)構(gòu)共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構(gòu)筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調(diào)板按半面積計算)。注:括號內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計算面積,但水電由甲方負(fù)責(zé)施工,工資由甲方付款。
4、承包范圍及內(nèi)容
。1)主要內(nèi)容:按照甲方要求和設(shè)計的平面圖和甲方有關(guān)的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,±0.00以下按實結(jié)算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
。2)配套附屬工程,另行按實計算。
。3)水、電由甲方負(fù)責(zé)。
。4)室內(nèi)留門洞,粉好門套,預(yù)制構(gòu)件由甲方購買。
5、材料材料及工程質(zhì)量要求
。1)主體工程質(zhì)量必須達到一次性驗收合格。
(2)乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
。3)因乙方原因工程質(zhì)量達不到規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任,工程質(zhì)量達不到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的'部分,乙方按照甲方的要求標(biāo)準(zhǔn)和重新施工,直至符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)合格為止,所有費用由乙方負(fù)責(zé)。
。4)若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質(zhì)量和損失由甲方負(fù)責(zé)。
。5)外墻為100×100或(100×200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負(fù)責(zé)。
6、承包方式及合同價款
。1)工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負(fù)責(zé)。
。2)澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負(fù)責(zé)。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負(fù)責(zé)。內(nèi)鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負(fù)責(zé)及費用,乙方負(fù)責(zé)綁扎,外架由乙方負(fù)責(zé)。
7、工期要求
工期總共為180天,自____年____月____日開工到____年____月____日竣工。
8、付款方式
工程總價約為____萬元,簽訂合同預(yù)付乙方的進場費及備料款____萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
9、雙方責(zé)任
。1)甲方應(yīng)保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預(yù)期進度由甲方負(fù)責(zé)。
。2)甲方未按合同規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應(yīng)賠償給乙方造成的實際損失。
。3)承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人,否則,合同自行終止。
。4)甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認(rèn)真履行職責(zé),協(xié)助保密等義務(wù)。
。5)本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,合同自簽字生效,發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務(wù),承包人自發(fā)包人交付竣工結(jié)算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_____________年____月____日____________年____月____日
建筑工程施工合同15
合同編號:
需方(以下稱甲方):
簽訂日期:年 月 日
供方(以下稱乙方):
簽訂地點:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預(yù)算金額
備注:
1.以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準(zhǔn),此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產(chǎn)品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整,尺寸
準(zhǔn)確無誤并由甲方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標(biāo)。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負(fù)責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗收后,交由甲方負(fù)責(zé)保管。
五、驗收手續(xù):供貨方貨到現(xiàn)場,甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物,甲方授權(quán)為指
定簽收人,若授權(quán)有變更,以甲方書面函告為準(zhǔn)。七、付款及結(jié)算方式
。1)自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。
(2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認(rèn),甲方在確認(rèn)后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認(rèn)的`當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結(jié)算貨款。
。3)甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時,必須提供等額的相應(yīng)票據(jù),否則甲方有權(quán)拒付材料款項。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任:按時保證質(zhì)量交貨,提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書,乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格及供貨逾期超過十天嚴(yán)重滯后的,甲方有權(quán)解除本合同,且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任:負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛,?jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任:
1、甲方負(fù)責(zé)提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設(shè)計到現(xiàn)場測量出圖,在接到甲方要求一天內(nèi)到場,在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出,否則,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實際損失(當(dāng)乙方收到甲方書面指令時,乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的,應(yīng)立刻停止生產(chǎn),否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經(jīng)乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產(chǎn)的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的,乙方須對此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)
(1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
。2)乙方:根據(jù)甲方確認(rèn)的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認(rèn)。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認(rèn)后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認(rèn)的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
代表人:(簽章)
代表人:(簽章)
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同02-17
建筑裝飾工程施工合同02-17
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑裝飾工程施工合同02-19
建筑工程施工合同06-14
建筑工程施工合同[精選]07-05
【熱門】建筑工程施工合同05-01
小型建筑工程施工合同03-09
【精】建筑工程施工合同04-13
建筑工程施工合同【熱門】04-08