建筑類工程施工合同范本

　　在人們越來越相信法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編幫大家整理的建筑類工程施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　建設單位：_______________（以下簡稱甲方）

　　施工單位：_______________（以下簡稱乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：

　　第1條工程概況

　　1、1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建。

　　1、2工程地點：_______________。

　　1、3承包范圍：舊房拆除，新房重建。

　　1、4承包方式：包工包料。

　　1、5建設工期：本工程自_________年______月___日開工，于_________年______月___日竣工。

　　1、6工程質量：參照國家房屋質量有關要求。

　　1、7合同價款（人民幣大寫）：______元每平方米（根據(jù)建筑施工完成后實際面積結算）。

　　第2條甲方工作

　　2、1開工前______天，向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。

　　2、2指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。

　　2、3協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條乙方工作

　　3、1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃（附件一），交甲方審定。

　　3、2指派______為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3、4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　3、5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條關于工期的約定

　　4、1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4、2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4、3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4、4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工______小時以上，工期相應順延。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5、1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

　　5、2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5、3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5、4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5、5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知______日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　6、1本合同生效后，甲方分______次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后______個月內根據(jù)實際情形結算。

　　本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后______日內，甲方支付總計工程款的______%，計人民幣______元；

　　第一層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的______%，計人民幣______元；

　　第二層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的______%，計人民幣______元；

　　第三層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的______%，計人民幣______元；

　　全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的______%，計人民幣______元；

　　全部工程完成甲方試用______個月內如無質量異議支付總計工程款的______%，實際面積的差價與此同時結算。

　　6、2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料______天內審查完畢。

　　第7條關于材料供應的約定

　　7、1本工程乙方負責采購供應的材料（附件二），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。

　　7、2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　8、1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

　　8、2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)，規(guī)范。

　　8、3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　第9條獎勵和違約責任

　　9、1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方______元。

　　9、2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。

　　9、3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　第10條爭議或糾紛處理

　　10、1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

　　10、2當事人不愿通過協(xié)商，調解解決或者協(xié)商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

　　第11條附則

　　11、1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　11、2本合同履行完成后自動終止。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　_________年______月___日_________年______月___日

【建筑類工程施工合同】相關文章：

建筑類合同02-28

建筑修繕工程施工合同02-07

建筑工程施工合同06-14

建筑工程施工合同[精選]07-05

建筑門窗工程施工合同03-04

建筑裝飾工程施工合同02-19

建筑類合同7篇05-06

建筑工程施工合同精彩10-23

建筑工程施工安全合同05-13

建筑工程施工合同（實用）07-17