房屋裝修承攬合同

　　在人們的法律意識不斷增強(qiáng)的社會，合同的法律效力與日俱增，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的房屋裝修承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　甲方（定作人）： 身份證號碼：

　　住址： 乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：

　　甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負(fù)責(zé)承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。

　　2、裝修承攬方式為乙方負(fù)責(zé)包工包料。

　　3、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

　　6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進(jìn)行賠償。

　　二、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從20xx年 月 日開始建設(shè)，到20xx年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

　　3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。

　　4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的.，乙方必須及時進(jìn)行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結(jié)算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為 元。

　　2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15 天內(nèi)給付。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作。

　　2、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

　　3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字（手�。�： 乙方簽字（手印）：

　　年 月 日 年 月 日

【房屋裝修承攬合同】相關(guān)文章：

房屋裝修承攬合同范本02-19

家庭裝修承攬合同09-20

房屋裝修的合同02-10

房屋裝修合同02-12

家庭房屋裝修合同02-24

城市房屋裝修合同03-15

房屋裝修施工合同03-06

個人房屋的裝修合同03-08

房屋個人裝修合同02-10