建筑工程承攬合同5篇
隨著法律觀念的日漸普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家收集的建筑工程承攬合同，歡迎大家分享。
建筑工程承攬合同1
甲方：________
乙方：________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結(jié)構(gòu)的建筑任務(wù)，所有墻的內(nèi)外粗粉刷任務(wù)，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責(zé)運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，上料、拌料等所有任務(wù)由乙方負責(zé)。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產(chǎn)工具、水、電接通。
三、質(zhì)量要求：乙方必須按照該工程的建筑設(shè)計圖進行施工，同時也要達到承包方的質(zhì)量要求，如果出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方返工工資甲方概不負責(zé)。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米（，其中主體占60%，裝修占40%），另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積（包括屋頂?shù)纳w瓦任務(wù)），此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務(wù)，甲方預(yù)付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內(nèi)把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內(nèi)完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內(nèi)必須運到施工現(xiàn)場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責(zé)。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方：________________乙方：________________
電話：________________電話：________________
________年________月________日
建筑工程承攬合同2
建設(shè)單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程范圍和內(nèi)容：
1、承包范圍：
2、工程建筑面積：
3、結(jié)構(gòu)：----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度：詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他：本合同價包括土建、鋼結(jié)構(gòu)，圍墻，地坪，
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同，
總造價為（大寫）:人民幣: 萬元 ， （大寫）
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：
1、調(diào)整方式：
（1）遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的`工程內(nèi)容。
�。�2）遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
（3）遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則：
（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
�。�2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
（3）工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
（4）增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為：固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更（補充協(xié)議或工程聯(lián)系單）。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內(nèi)，甲方支付合同總價的%預(yù)付款，場平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi)，甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當日起7日內(nèi)審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內(nèi)付清余款 (即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%)，剩余3%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清，以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算：
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關(guān)規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構(gòu)審價確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；
2、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時；
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
5、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方：
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責(zé)紅線外進場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。
2、xx年xx月xx日前，負責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設(shè)立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負責(zé)設(shè)計時，合同簽訂后3天內(nèi)（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時）。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù)；協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設(shè)計時，本合同簽訂之日起3 日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料，并保證資料數(shù)據(jù)真實、準確。
2、由乙方提供設(shè)計時，在本合同簽訂之日起3 日內(nèi)，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3 日內(nèi)，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設(shè)計并報原設(shè)計單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應(yīng)書面通知甲方，準備進場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
�。�1）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效；
（2）有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認；
（3）有權(quán)代表甲方確認設(shè)計變更或工程洽商；
�。�4）有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
�。�5）檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同；
�。�6）乙方項目負責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意；
2、甲方應(yīng)保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕�，一切�?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審，向乙方進行設(shè)計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
�。�2）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用。
第七條施工與設(shè)計變更
正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀要，作為施工與結(jié)算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計變更，須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計時，應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進行設(shè)計變更，辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設(shè)計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿�，由甲方承�?dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負責(zé)并承擔(dān)費用。
四、甲方應(yīng)在其認為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應(yīng)組織全體施工人員進行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理，同時按有關(guān)部門要求進行處理，費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標準：合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負責(zé)。
三、乙方必須嚴格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應(yīng)及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔(dān)，并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案；重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任，質(zhì)保金為合同總價的5%，保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔(dān)，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責(zé)任
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的，應(yīng)予返工或修理，承擔(dān)其費用。
2、由乙方設(shè)計時，因設(shè)計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經(jīng)催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色：
2、墻面的顏色：
3、外門顏色：
4、內(nèi)門顏色
建設(shè)單位：承攬單位：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
電話： 開戶銀行：
賬號：
電話：
身份證號：
日期：日期：
建筑工程承攬合同3
甲方：________
乙方：________
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則，結(jié)合工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設(shè)工程交乙方承攬，現(xiàn)就具體事項達成如下協(xié)議。
一、工程范圍及工程價格
1、工程范圍：蓄水池的土石方開挖和修筑。
2、工程價格：基礎(chǔ)開挖土石方每立方米30元，澆灌混凝土每立方米110元；漿砌毛石墻每立方米80元，裝模、撤模每平方米10元；制作鋼筋每公斤3元，片石墊層每平方米4元，抹面每平方米4元。以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用。
二、工程規(guī)格、質(zhì)量
（一）規(guī)格
1、開挖蓄水池基坑直徑8米，見硬底。
2、池底用片石墊層，厚度20公分，在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分，抹面；安裝污水管處低20公分，清水管比污水管高20公分。
3、墻體用片石混凝土澆灌，地表層以下厚度50公分，地表層以上20公分，水池內(nèi)徑7米，池凈高3米，池內(nèi)墻裝模，外墻出土面用毛石漿砌，漿砌的厚度不能超過30公分。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑，板厚10公分，用20×30公分的十字梁將板托起，蓋口50×50公分，用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
5、布筋：池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼，間距20公分；墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍，每道箍兩根；蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼，間距15公分；梁的主筋直徑14mm×4根，箍筋直徑⒍5mm，間距20公分。砂漿均用c30標號。
其它預(yù)埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導(dǎo)施工。
�。ǘ┵|(zhì)量
1、毛石墻漿砌用擠漿法，石料周圍必須有砂漿，無空隙；用小石頭嵌入砂漿中擠滿。
2、混凝土必須用振動棒搗固密實，不得有滲水現(xiàn)象。
3、蓋板和十字梁必須震動密實。
4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平，不允許有縫窩麻面現(xiàn)象。
5、砂漿必須用攪拌機拌勻，砂漿搗固要及時、均衡、密實，養(yǎng)護期間要經(jīng)常保持濕潤。
三、施工安全
1、乙方在施工過程中嚴格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求，配帶齊全，設(shè)施到位，措施得力。有技術(shù)指導(dǎo)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。
2、乙方必須加強施工隊人員的安全管理和自我保護的意識，搞好團結(jié)協(xié)作，服從公司技術(shù)管理人員監(jiān)督和管理，在施工過程中必須保護好公司的各種生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施，損壞趙佳賠償。
3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險，在施工過程中的應(yīng)急措施，杜絕各種安全事故的發(fā)生。
四、結(jié)算方式
1、乙方按合同完工，甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵，扣回借支和質(zhì)保金后（質(zhì)保金為應(yīng)付工程總價款10%），余額一次性支付。（乙方必須提供工程總價款的建安營業(yè)稅發(fā)票）。
2、質(zhì)保金額和支付方法：質(zhì)保金為應(yīng)付工程價款的百分之十，一年后無質(zhì)量問題一次性支付。
五、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)給乙方提供必要施工環(huán)境，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)，確保乙方施工；
2、甲方必須按合同支付乙方工程款，超期必須按月息5%支付給乙方；
3、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負責(zé)，與甲方無關(guān)，不服從甲方（公司）人員的監(jiān)督管理，強行施工或故意拖延工期甲方有權(quán)終止合同；
4、乙方在施工過程中，造成的各種安全事故概由乙方自己負責(zé)與甲方無關(guān)；
六、以上條款甲、乙雙方供同遵守，未盡事宜，雙方協(xié)商。
本合同一式三份，從簽字之日起生效，到工程完工終止。
甲方：________乙方：________
代表人簽字：________
________年________月________日________年________月________日
建筑工程承攬合同4
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標準及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責(zé)通知有關(guān)人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責(zé)人簽字：_________
負責(zé)人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
建筑工程承攬合同5
建設(shè)方：___(以下簡稱甲方)
承包方：___(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱：___
(2)工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場
(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負責(zé)進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。
(5)本合同結(jié)算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話：___
電話：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
【建筑工程承攬合同】相關(guān)文章：
建筑工程承攬合同11-23
建筑工程承攬合同書09-30
房屋裝修承攬合同10-16
裝潢施工承攬合同09-07
工程施工承攬合同11-30
家庭裝修承攬合同09-20
房屋裝修承攬合同范本02-19
建筑工程合同03-04
建筑工程合同06-16
建筑工程安裝合同11-13